Конституционный Суд Российской Федерации проверил конституционность части 1 статьи 44 Кодекса административного судопроизводства

▶️Конституционный Суд РФ конкретизировал порядок правопреемства в связи с изменением принадлежности публичных полномочий при исполнении судебного акта в постановлении от 24 декабря 2025 года № 49-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 44 Кодекса административного судопроизводства РФ, рассмотренному по жалобе федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг».

💠Оспариваемая норма признана не соответствующей Конституции Российской Федерации.

📎Подробнее с новостью и постановлением можно ознакомиться на официальном сайте Конституционного Суда - Постановление № 49-П.

#новости
⚖️ В MAX | ВК | САЙТ

Назначение судей арбитражных судов, входящих в Восточно-Сибирский судебный округ

🇷🇺 ⚡️ Указом Президента Российской Федерации от 29.12.2025 № 992 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации»:

▶️судьей Арбитражного суда Республики Бурятия назначен
Саенко Виталий Юрьевич;

▶️судьей Арбитражного суда Забайкальского края назначена
Емельянова Надежда Сергеевна.

Поздравляем коллег с назначением и желаем успехов в профессиональной деятельности!

#новости
⚖️ В MAX | ВК | САЙТ

Обзор рассмотренных судом округа дел, связанных со строительством и ремонтом школ

▶️ Между муниципальным казенным учреждением (МКУ) и обществом был заключен контракт на выполнение работ по устранению аварийной ситуации здания школы г. Красноярска. В связи с несвоевременной оплатой выполненных работ на сумму более 82 млн. руб. подрядчик обратился в суд с требованием о взыскании неустойки в размере свыше 13 млн. руб.
❤️Суды первой и апелляционной инстанций, отклонив довод заказчика о том, что возникшая задолженность представляет собой убытки, на которые не начисляются пени, удовлетворили иск частично и взыскали с МКУ 10,5 млн. руб. Суд округа оставил жалобу МКУ без удовлетворения.
📎Постановление АС ВСО от 24.11.2025 по делу № А33-2394/2025

▶️Строительная компания обратилась в суд с иском к государственному казенному учреждению о заключении дополнительного соглашения и взыскании 61,5 млн. руб. задолженности в качестве удорожания контракта на строительство школы в селе Смоленка Читинского района. Подрядчик, ссылаясь на существенный рост стоимости строительных материалов и работ, потребовал компенсировать дополнительные расходы.
❤️Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, указав, что компания не предоставила достоверных доказательств понесенных затрат и не привела причины, по которым материалы не были закуплены ранее. Суд округа не нашел оснований для пересмотра судебных актов.
📎Постановление АС ВСО от 25.11.2025 по делу № А78-10143/2023

▶️Общество и МКУ заключили контракт на строительство школы в п. Дзержинск Иркутского района. Во время строительства общество выявило недостаток грунта, потребовавший проведение дополнительных работ стоимостью более 22 млн руб. для обеспечения механической безопасности здания, не получив оплату, общество обратилось в суд.
❤️Суд первой инстанции удовлетворил иск, не установив недобросовестности подрядчика. Суд апелляционной инстанции отменил решение, ссылаясь на превышение цены контракта на 34% при допустимых 30%. Суд округа оставил в силе решение первой инстанции, указав, что удорожание не превышает 30% от первоначальной цены и представляет меру поддержки подрядчика при росте стоимости ресурсов, подрядчик сохраняет право на оплату фактически выполненных дополнительных работ, выявленных при разработке котлована, поскольку на момент заключения контракта объективно невозможно было учесть их в проектной документации.
📎Постановление АС ВСО от 27.11.2025 по делу № А19-9259/2023

▶️Между Отделом кап. строительства администрации МО и обществом был заключен контракт на строительство школы в с. Тихоновка Боханского района. По данным сверки взаимных расчетов задолженность заказчика по оплате выполненных работ составила практически 76 млн руб., а неустойка - более 12 млн руб., в связи с чем общество обратилось в суд с требованием взыскать указанную сумму. Отдел предъявил встречный иск о взыскании 7 млн руб. неустойки за просрочку сдачи работ.
❤️Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворил требования общества в полном объеме, отказав во встречном иске, указывая на то, что работы по
контракту выполнены обществом и приняты заказчиком без замечаний по объему, качеству и стоимости; начисленная обществу неустойка (с учетом перерасчета) не превышает 5% цены контракта, что является основанием для ее списания по правилам постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783. Суд округа оставил судебные акты без изменения.
📎Постановление АС ВСО от 01.12.2025 по делу № А19-7602/2024

#пресс_релизы
⚖️ В MAX | ВК | САЙТ

Новый номер журнала «Экономическое правосудие Восточной Сибири»

📑 В завершении 2025 года мы рады представить новый – четвертый выпуск журнала «Экономическое правосудие Восточной Сибири», посвященный 30-летию со дня образования Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа.

Председатель суда округа Светлана Александровна Антонова в приветственном слове отмечает:

«За 30 лет Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа прочно утвердился в системе арбитражных судов, внося вклад в экономическое развитие, защиту прав граждан и бизнеса, обеспечение законности в экономическом правосудии. Ныне перед судом стоят задачи дальнейшей модернизации и адаптации к вызовам времени».

📎 В этом номере:

🔴Мы продолжаем знакомить вас с заместителями председателей и судьями судов первой и апелляционной инстанций, которые были назначены на свои должности Президентом Российской Федерации, а также с судьями и работниками аппарата суда, которые были удостоены ведомственных наград.

🔴В новом формате представлены события Восточно-Сибирского судебного округа.

🔴В разделе «Актуальные вопросы применения норм права» со своим исследованием о некоторых проблемах судебного извещения лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса, познакомят судья Железняк Евгения Геннадьевна и помощник судьи Бердникова Полина Максимовна.

🔴Завершают журнал обзоры судебной практики: обзор судебной практики по спорам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также обзоры по делам, рассмотренным Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа во II и III кварталах 2025 года.

❤️Выражаем глубокую признательность всем, кто принял участие в подготовке и выпуске четвертого номера журнала. Желаем вам творческих успехов и новых интересных идей для публикаций. Спасибо, что вы с нами!

📎 Электронная версия журнала «Экономическое правосудие Восточной Сибири» №2 (4) - 2025 доступна на официальном сайте Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа (нажать)

#новости #журнал_ЭПВС
⚖️ В MAX | ВК | САЙТ

ЧАТ-БОТ Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа

⚖️ В преддверии новогодних праздничных дней Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа рад объявить об открытии чат-бота - удобного онлайн-помощника для оперативного получения информации.

Чат-бот поможет узнать:
• Основные контакты суда;
• Режим работы суда;
• Реквизиты для оплаты государственной пошлины;
• Инструкцию по участию в онлайн заседании;
• Ресурсы для онлайн подачи кассационных жалоб и жалоб на действия судей и работников аппарата суда.

▶️Чат-бот доступен по ссылке: https://news.1rj.ru/str/asvso_bot

Мы надеемся, что чат-бот станет для вас надежным помощником в оперативном получении нужной информации!

#новости

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа от всей души поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

😘😘😘😘😘

❄️Новый год – не просто смена цифр на календаре, это настоящее волшебство, которое касается каждого из нас.

❄️Пусть наступающий 2026 год станет для вас по-настоящему особенным: насыщенным новыми интересными планами, которые зажигают глаза; свежим вдохновением, что рождает смелые творческие идеи; бесконечной энергией, чтобы преодолевать любые вершины и наслаждаться каждым мгновением. Пусть он подарит моменты тихой радости у семейного очага, неожиданные встречи с близкими по духу людьми и маленькие чудеса в повседневности – от теплого утра с чашкой кофе до ясного неба.

❄️Желаем вам и вашим близким безграничного счастья и благополучия! Пусть все заветные мечты сбываются одна за другой, а каждый день будущего года наполняется теплыми улыбками, приятными сюрпризами и ощущением, что жизнь – настоящий подарок. Будьте здоровы, окружайте себя добром и пусть атмосфера праздника длится весь год!

🎀В подготовленном видеоролике мы постарались отразить самые важные мероприятия, прошедшие в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа, чтобы торжественно подвести итоги уходящего года и отметить коллективные достижения.

С Новым годом и Рождеством Христовым!

❄️Видеоролик создан с использованием нейросетей: Алиса AI и GigaChat.

#поздравления