Внедрение BIM и цифровизация проектирования не отменяют фундаментальных принципов договорного права
Часть 2/2
Доверив подрядчику право подписывать договор ТП, заказчик поставил бы его в ситуацию, где его собственный интерес (срочность) прямо противоречит интересу заказчика (экономия). В погоне за скоростью подрядчик мог бы согласиться на завышенную плату или технически неоптимальные условия, переложив многомиллионные издержки на бюджет. Более того, такое делегирование грубо нарушает принципы 44-ФЗ и Бюджетного кодекса. Договор ТП - это расходное обязательство, и решение о его принятии должно быть результатом самостоятельного волеизъявления заказчика в рамках установленных процедур, а не передано на усмотрение исполнителя по другому контракту. Суд четко обозначил эту границу, что получение ТУ - это не техническая услуга, которую можно поручить подрядчику, а публично-правовая и финансовая обязанность самого заказчика-застройщика.
Фактический анализ в деле № А32-20989/2024 показал, что данная обязанность была грубо просрочена. Суд детально восстановил хронологию и установил, что заказчик, получив сводные расчеты нагрузок от подрядчика, подал соответствующий запрос на получение ТУ в ООО “Краснодар Водоканал” только через 5 месяцев. Таким образом, на подачу запроса у истца ушло ровно 5 месяцев. Установив пятимесячную просрочку на старте и последующие задержки, суд применил фундаментальные нормы договорного права. Основываясь на статьях 406 и 719 ГК РФ, суд пришел к выводу, что «должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора», и что подрядчик вправе приостановить работу при нарушении заказчиком своих обязанностей.
Вывод суда был категоричным. Он суммировал периоды бездействия заказчика:
Следовательно, срок контракта подлежит увеличению на этот период, а поскольку работы в итоге были приняты, оснований для взыскания неустойки с подрядчика суд не нашел.
Решение по делу № А32-20989/2024 является очередным сигналом для института заказчика, и наглядно показывает, что внедрение современных технологий (BIM, «цифровых двойников» и пр.) обесценивается, если участники процесса забывают про основы - исполнение встречных обязательств и управление классическими проектными рисками. Самый совершенный цифровой инструмент, особенно применяемый для галочки, не спасет никакой проект, если заказчик 5 месяцев не может направить запрос на ТУ. Технологии меняют среду, но не отменяют фундаментальных принципов гражданского оборота и договорного права, особенно в подряде на ПИР и СМР.
🕵♂️ BIMSERT в 📸 Телемост
Часть 2/2
Доверив подрядчику право подписывать договор ТП, заказчик поставил бы его в ситуацию, где его собственный интерес (срочность) прямо противоречит интересу заказчика (экономия). В погоне за скоростью подрядчик мог бы согласиться на завышенную плату или технически неоптимальные условия, переложив многомиллионные издержки на бюджет. Более того, такое делегирование грубо нарушает принципы 44-ФЗ и Бюджетного кодекса. Договор ТП - это расходное обязательство, и решение о его принятии должно быть результатом самостоятельного волеизъявления заказчика в рамках установленных процедур, а не передано на усмотрение исполнителя по другому контракту. Суд четко обозначил эту границу, что получение ТУ - это не техническая услуга, которую можно поручить подрядчику, а публично-правовая и финансовая обязанность самого заказчика-застройщика.
Фактический анализ в деле № А32-20989/2024 показал, что данная обязанность была грубо просрочена. Суд детально восстановил хронологию и установил, что заказчик, получив сводные расчеты нагрузок от подрядчика, подал соответствующий запрос на получение ТУ в ООО “Краснодар Водоканал” только через 5 месяцев. Таким образом, на подачу запроса у истца ушло ровно 5 месяцев. Установив пятимесячную просрочку на старте и последующие задержки, суд применил фундаментальные нормы договорного права. Основываясь на статьях 406 и 719 ГК РФ, суд пришел к выводу, что «должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора», и что подрядчик вправе приостановить работу при нарушении заказчиком своих обязанностей.
Вывод суда был категоричным. Он суммировал периоды бездействия заказчика:
«в результате ненадлежащего и несвоевременного исполнения истцом своих встречных обязательств по контракту, ответчик не мог надлежащим образом выполнять свои обязательства по контракту на протяжении… просрочка кредитора составляет 309 к.дн.».
Следовательно, срок контракта подлежит увеличению на этот период, а поскольку работы в итоге были приняты, оснований для взыскания неустойки с подрядчика суд не нашел.
Решение по делу № А32-20989/2024 является очередным сигналом для института заказчика, и наглядно показывает, что внедрение современных технологий (BIM, «цифровых двойников» и пр.) обесценивается, если участники процесса забывают про основы - исполнение встречных обязательств и управление классическими проектными рисками. Самый совершенный цифровой инструмент, особенно применяемый для галочки, не спасет никакой проект, если заказчик 5 месяцев не может направить запрос на ТУ. Технологии меняют среду, но не отменяют фундаментальных принципов гражданского оборота и договорного права, особенно в подряде на ПИР и СМР.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6
Игроки ИТ-рынка против предоставления госорганам и госкомпаниям ИТ-льгот
Ассоциация разработчиков ПО«РУССОФТ» в середине января 2026 года направила министру цифрового развития Максуту Шадаеву свой отзыв на проект постановления правительства РФ «О внесении изменений в постановление правительства РФ от 30.09.2022 № 1729», вызвавший обеспокоенность в ИТ-сообществе.
Данный проект постановления, опубликованный 30 декабря 2025 года, впервые предусматривает введение возможности ИТ-аккредитации для госорганов, если они соответствуют ряду критериев, что раньше было доступно только для бизнеса. В случае получения такой аккредитации госорганы смогут пользоваться налоговыми льготами по страховым взносам и прибыли, а ещё, например, они будут освобождаться от прохождения плановых и внеочередных проверок.
С письмом министру за подписью президента «РУССОФТ» ознакомился TAdviser. В нём изложена позиция, что предлагаемые изменения в постановление правительства создают системные риски для развития конкурентного ИТ-рынка России, нарушают принципы равенства и справедливости государственной поддержки. В ассоциации полагают, что их принятие приведёт к ряду негативных последствий.
🕵♂️ BIMSERT в 📸 Телемост
Ассоциация разработчиков ПО«РУССОФТ» в середине января 2026 года направила министру цифрового развития Максуту Шадаеву свой отзыв на проект постановления правительства РФ «О внесении изменений в постановление правительства РФ от 30.09.2022 № 1729», вызвавший обеспокоенность в ИТ-сообществе.
Данный проект постановления, опубликованный 30 декабря 2025 года, впервые предусматривает введение возможности ИТ-аккредитации для госорганов, если они соответствуют ряду критериев, что раньше было доступно только для бизнеса. В случае получения такой аккредитации госорганы смогут пользоваться налоговыми льготами по страховым взносам и прибыли, а ещё, например, они будут освобождаться от прохождения плановых и внеочередных проверок.
С письмом министру за подписью президента «РУССОФТ» ознакомился TAdviser. В нём изложена позиция, что предлагаемые изменения в постановление правительства создают системные риски для развития конкурентного ИТ-рынка России, нарушают принципы равенства и справедливости государственной поддержки. В ассоциации полагают, что их принятие приведёт к ряду негативных последствий.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
Проект_ГОСТ_Р_Искусственный_интеллект_Маркировка_продукции_Основные.pdf
1.4 MB
Обсуждаются проекты национальных стандартов в сфере искусственного интеллекта
Проект ГОСТ Р "Искусственный интеллект. Маркировка продукции. Основные требования";
Проект ГОСТ Р "Искусственный интеллект. Требования к продукции, произведенной с использованием искусственного интеллекта";
Проект ГОСТ Р "Искусственный интеллект. Маркировка продукции. Общие положения";
Проект ГОСТ Р "Искусственный интеллект. Эксперты по сертификации искусственного интеллекта. Требования и порядок подтверждения компетентности";
Проект ГОСТ Р "Искусственный интеллект. Требования к сертификации продукции, произведенной с использованием искусственного интеллекта".
Разработчик: ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева".
Срок публичного обсуждения: 20.12.2025-01.03.2026.
🕵♂️ BIMSERT в 📸 Телемост
Проект ГОСТ Р "Искусственный интеллект. Маркировка продукции. Основные требования";
Проект ГОСТ Р "Искусственный интеллект. Требования к продукции, произведенной с использованием искусственного интеллекта";
Проект ГОСТ Р "Искусственный интеллект. Маркировка продукции. Общие положения";
Проект ГОСТ Р "Искусственный интеллект. Эксперты по сертификации искусственного интеллекта. Требования и порядок подтверждения компетентности";
Проект ГОСТ Р "Искусственный интеллект. Требования к сертификации продукции, произведенной с использованием искусственного интеллекта".
Разработчик: ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева".
Срок публичного обсуждения: 20.12.2025-01.03.2026.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
Утверждены новые стандарты для умного дома
⚡️ ГОСТ Р 72463-2025 "Системы киберфизические. Умный дом. Эксплуатация цифрового здания. Общие положения"
Вступает в действие - с 30 июня 2026 года.
⚡️ ПНСТ 1040-2025 "Системы киберфизические. Умный дом. Требования доверия к устройствам и сервисам. Общие положения"
Вступает в действие - с 30 июня 2026 года.
⚡️ ГОСТ Р 72459-2025 "Системы киберфизические. Умный дом. Требования к устройствам. Интеллектуальные приборы учета тепла"
Вступает в действие - с 30 июня 2026 года.
⚡️ ГОСТ Р 72457-2025 "Системы киберфизические. Умный дом. Требования к устройствам. IP-видеокамеры"
Вступает в действие - с 30 июня 2026 года.
⚡️ ГОСТ Р 72458-2025 "Системы киберфизические. Умный дом. Требования к устройствам. Интеллектуальные приборы учета воды"
Вступает в действие - с 30 июня 2026 года.
⚡️ ГОСТ Р 72462-2025 "Системы киберфизические. Умный дом. Требования к системам IP-домофонии"
Вступает в действие - с 30 июня 2026 года.
⚡️ ГОСТ Р 72461-2025 "Системы киберфизические. Умный дом. Требования к устройствам. Датчики присутствия"
Вступает в действие - с 1 июня 2026 года.
🕵♂️ BIMSERT в 📸 Телемост
Вступает в действие - с 30 июня 2026 года.
Вступает в действие - с 30 июня 2026 года.
Вступает в действие - с 30 июня 2026 года.
Вступает в действие - с 30 июня 2026 года.
Вступает в действие - с 30 июня 2026 года.
Вступает в действие - с 30 июня 2026 года.
Вступает в действие - с 1 июня 2026 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3👍1
Началось публичное обсуждение проектов национальных стандартов в области использования информационных моделей в электроэнергетике
Проект ГОСТ Р "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели линий электропередачи и электросетевого оборудования напряжением 110-750 кВ";
Проект ГОСТ Р "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели генерирующего оборудования";
Разработчик: АО "СО ЕЭС".
Срок публичного обсуждения: 14.01.2026-15.03.2026.
🕵♂️ BIMSERT в 📸 Телемост
Проект ГОСТ Р "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели линий электропередачи и электросетевого оборудования напряжением 110-750 кВ";
Проект ГОСТ Р "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели генерирующего оборудования";
Разработчик: АО "СО ЕЭС".
Срок публичного обсуждения: 14.01.2026-15.03.2026.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Презентация АГР_МСИ_в1.pdf
2.7 MB
Так что там с требованиями к ЦИМ в IFC для АГР Москвы?
А пока ничего. От слова совсем.
Касательно официальной информации в отношении АГР, представленной на сайте mos.ru, сообщается, что в целях повышения качества проектных материалов, в том числе в сфере формирования архитектурно-художественного облика и благоустройства города Москвы с июля 2025 г. начала свою работу Архитектурная комиссия по рассмотрению проектных материалов.
Архитектурная комиссия по рассмотрению проектных материалов (далее - Архитектурная комиссия) осуществляет свою работу в соответствии с Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 17.10.2025 № 282 (в редакции Приказа от 28.10.2025 № 305) в целях повышения качества проектных материалов, в том числе в сфере формирования архитектурно-художественного облика и благоустройства города Москвы.
Для рассмотрения на заседании Архитектурной комиссии необходимо:
направить обращение на имя министра Правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы В.А.Овчинского через электронную приемную Правительства Москвы на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://www.mos.ru или посредством системы московского электронного документооборота в соответствии с «Образцом обращения».
В обращении необходимо указать:
- цель обращения с пометкой «О включении в повестку заседания Архитектурной комиссии»,
- наименование и адресную привязку объекта рассмотрения,
- наименование проектных материалов (какие проектные материалы направляются на рассмотрение),
- наименование заказчика/правообладателя объекта,
- наименование проектной организации,
- контактные данные ответственного лица заявителя: указать организацию, должность, Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты.
к обращению приложить материалы в соответствии с «Требованиями к составу, содержанию и форматам представления проектных материалов», «Инструкцией по предоставлению исходных данных» и шаблонами презентаций.
Подготовка НПМ и ВПМ осуществляется в соответствии с требованиями утвержденными распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы и Департамета информационных технологий города Москвы от 19 апреля 2023 г. № 64-16-192/23/769 "Об утверждении технических тербований к трехмерным моделям объектов, размещаемым в электронной форме в информационных системах города Москвы".
19 января 2026 г. изменились требования к трехмерным моделям объектов, размещаемых в электронной форме в информационных системах города Москвы, в соответствии с распоряжением Департамента информационных технологий города Москвы и Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 22.08.2025 № 64-16-429/25/1736.
Ознакомиться с предъявляемыми с 19 января 2026 г. требованиями к параметрам трехмерных моделей можно здесь.
С эталонной трехмерной моделью объекта по предъявляемым с 19 января 2026 г. требованиям можно ознакомиться по ссылке.
Все материалы загружаются по ссылке на общедоступном Яндекс-диске.
- «Образец обращения»
- «Требования к составу, содержанию и форматам представления проектных материалов»
- «Инструкция по предоставлению исходных данных»
Шаблоны презентаций:
- концепция АГР c НПМ,
- проектные материалы АГР с НПМ или ВПМ,
- концепция благоустройства,
- архитектурно-художественная концепция размещения информационных конструкций,
- проект размещения крышной информационной/рекламной конструкции,
- проект размещения рекламной конструкции на фасаде здания (медиафасада).
Однако, по вопросам, связанным с трехмерными цифровыми моделями объекта капитального строительства, указано, что можно обратиться по адресу электронной почты agr@str.mos.ru.
Из указанного следует, что на 19 января 2026 года требований к ЦИМ в формате IFC для АГР пока не установлено.
При этом ранее, заявлялось иное.
P.S. Если не успели необходимо дать разъяснения, а то будут перегибы на местах до официального утверждения.
🕵♂️ BIMSERT в 📸 Телемост
А пока ничего. От слова совсем.
Касательно официальной информации в отношении АГР, представленной на сайте mos.ru, сообщается, что в целях повышения качества проектных материалов, в том числе в сфере формирования архитектурно-художественного облика и благоустройства города Москвы с июля 2025 г. начала свою работу Архитектурная комиссия по рассмотрению проектных материалов.
Архитектурная комиссия по рассмотрению проектных материалов (далее - Архитектурная комиссия) осуществляет свою работу в соответствии с Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 17.10.2025 № 282 (в редакции Приказа от 28.10.2025 № 305) в целях повышения качества проектных материалов, в том числе в сфере формирования архитектурно-художественного облика и благоустройства города Москвы.
Для рассмотрения на заседании Архитектурной комиссии необходимо:
направить обращение на имя министра Правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы В.А.Овчинского через электронную приемную Правительства Москвы на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://www.mos.ru или посредством системы московского электронного документооборота в соответствии с «Образцом обращения».
В обращении необходимо указать:
- цель обращения с пометкой «О включении в повестку заседания Архитектурной комиссии»,
- наименование и адресную привязку объекта рассмотрения,
- наименование проектных материалов (какие проектные материалы направляются на рассмотрение),
- наименование заказчика/правообладателя объекта,
- наименование проектной организации,
- контактные данные ответственного лица заявителя: указать организацию, должность, Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты.
к обращению приложить материалы в соответствии с «Требованиями к составу, содержанию и форматам представления проектных материалов», «Инструкцией по предоставлению исходных данных» и шаблонами презентаций.
Подготовка НПМ и ВПМ осуществляется в соответствии с требованиями утвержденными распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы и Департамета информационных технологий города Москвы от 19 апреля 2023 г. № 64-16-192/23/769 "Об утверждении технических тербований к трехмерным моделям объектов, размещаемым в электронной форме в информационных системах города Москвы".
19 января 2026 г. изменились требования к трехмерным моделям объектов, размещаемых в электронной форме в информационных системах города Москвы, в соответствии с распоряжением Департамента информационных технологий города Москвы и Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 22.08.2025 № 64-16-429/25/1736.
Ознакомиться с предъявляемыми с 19 января 2026 г. требованиями к параметрам трехмерных моделей можно здесь.
С эталонной трехмерной моделью объекта по предъявляемым с 19 января 2026 г. требованиям можно ознакомиться по ссылке.
Все материалы загружаются по ссылке на общедоступном Яндекс-диске.
- «Образец обращения»
- «Требования к составу, содержанию и форматам представления проектных материалов»
- «Инструкция по предоставлению исходных данных»
Шаблоны презентаций:
- концепция АГР c НПМ,
- проектные материалы АГР с НПМ или ВПМ,
- концепция благоустройства,
- архитектурно-художественная концепция размещения информационных конструкций,
- проект размещения крышной информационной/рекламной конструкции,
- проект размещения рекламной конструкции на фасаде здания (медиафасада).
Однако, по вопросам, связанным с трехмерными цифровыми моделями объекта капитального строительства, указано, что можно обратиться по адресу электронной почты agr@str.mos.ru.
Из указанного следует, что на 19 января 2026 года требований к ЦИМ в формате IFC для АГР пока не установлено.
При этом ранее, заявлялось иное.
P.S. Если не успели необходимо дать разъяснения, а то будут перегибы на местах до официального утверждения.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯3🤪2❤1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Рубрика «Мнение»: О неучтенных проблемах безопасности цифровизации в госуправлении и не только
Наталья Касперская об опасности перевода госсервисов в цифру в условиях надвигающейся глобальной войны.
Наталья Касперская об опасности перевода госсервисов в цифру в условиях надвигающейся глобальной войны.
🔥3💯2
Forwarded from SYNERGY BIM TOUR
12 февраля 2026 года в Новосибирске, в рамках Сибирской строительной недели, состоится BIM DAY 2026 — профессиональная конференция для тех, кто работает с BIM не на уровне лозунгов, а в реальных проектах.
BIM — это больше, чем технология.
Это частное проявление глобальной цифровой трансформации архитектурно-строительной отрасли.
Практика показывает: попытки просто «надстроить BIM» над традиционными процессами редко дают устойчивый эффект. Чтобы BIM начал работать и приносить измеримую пользу, необходимо менять процессы, требования, управление, экономику проектов и подходы к подготовке специалистов.
Именно этому и посвящён BIM DAY 2026 — честному разговору о том, как отрасль трансформируется на разных уровнях и какую реальную ценность может дать BIM — от проектирования до строительства и управления стоимостью.
🔹 Тематические блоки конференции
BIM и реальность
Открытая дискуссия практиков о реальном положении BIM сегодня: где он работает, где — нет, и почему ожидания часто не совпадают с результатом.
Модератор — Беленький Илья
BIM и государство
Требования, экспертиза, нормативная среда и роль государства в цифровой трансформации отрасли и формировании рынка BIM-кадров.
Модератор — Драгомиров Сергей
BIM и инвестиции
Экономика внедрения BIM: затраты, сроки эффекта, модели окупаемости, риски и ограничения.
Модератор — Бедовая Мария
BIM и производительность труда
Почему внедрение BIM, ИИ и цифровых сервисов не всегда приводит к росту производительности и какие изменения в процессах и управлении делают технологии экономически эффективными.
Модератор — Балобанов Павел
BIM и искусственный интеллект
ИИ как следующий этап развития: анализ данных, интеллектуальные системы и новые возможности на базе BIM-моделей.
Модератор — Рогачёв Игорь
BIM и сметы
Управление стоимостью проектов на основе BIM: точность расчётов, прогнозирование затрат и принятие управленческих решений.
Модератор — Самопал Николай
BIM и будущее
Форкаст-сессия от BIM-лидеров "что нас ждёт в будущем"
📍 Дата: 12 февраля 2026
📍 Место: Новосибирск
📍 Формат: офлайн + онлайн
📍 Участие: бесплатно
🔗 Регистрация:
https://bim-day.ru/
🏔 А для тех, кто захочет продолжить общение и нетворкинг — после BIM DAY участников ждёт SYNERGY BIM TOUR 2026 в Шерегеше.
https://bim-day.ru/synergybimtour
BIM — это больше, чем технология.
Это частное проявление глобальной цифровой трансформации архитектурно-строительной отрасли.
Практика показывает: попытки просто «надстроить BIM» над традиционными процессами редко дают устойчивый эффект. Чтобы BIM начал работать и приносить измеримую пользу, необходимо менять процессы, требования, управление, экономику проектов и подходы к подготовке специалистов.
Именно этому и посвящён BIM DAY 2026 — честному разговору о том, как отрасль трансформируется на разных уровнях и какую реальную ценность может дать BIM — от проектирования до строительства и управления стоимостью.
🔹 Тематические блоки конференции
BIM и реальность
Открытая дискуссия практиков о реальном положении BIM сегодня: где он работает, где — нет, и почему ожидания часто не совпадают с результатом.
Модератор — Беленький Илья
BIM и государство
Требования, экспертиза, нормативная среда и роль государства в цифровой трансформации отрасли и формировании рынка BIM-кадров.
Модератор — Драгомиров Сергей
BIM и инвестиции
Экономика внедрения BIM: затраты, сроки эффекта, модели окупаемости, риски и ограничения.
Модератор — Бедовая Мария
BIM и производительность труда
Почему внедрение BIM, ИИ и цифровых сервисов не всегда приводит к росту производительности и какие изменения в процессах и управлении делают технологии экономически эффективными.
Модератор — Балобанов Павел
BIM и искусственный интеллект
ИИ как следующий этап развития: анализ данных, интеллектуальные системы и новые возможности на базе BIM-моделей.
Модератор — Рогачёв Игорь
BIM и сметы
Управление стоимостью проектов на основе BIM: точность расчётов, прогнозирование затрат и принятие управленческих решений.
Модератор — Самопал Николай
BIM и будущее
Форкаст-сессия от BIM-лидеров "что нас ждёт в будущем"
📍 Дата: 12 февраля 2026
📍 Место: Новосибирск
📍 Формат: офлайн + онлайн
📍 Участие: бесплатно
🔗 Регистрация:
https://bim-day.ru/
🏔 А для тех, кто захочет продолжить общение и нетворкинг — после BIM DAY участников ждёт SYNERGY BIM TOUR 2026 в Шерегеше.
https://bim-day.ru/synergybimtour
Уточнен перечень случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство
Постановлением Правительства РФ от 19.01.2026 № 9 внесены изменения в Перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.11.2020 г. Nº 1816.
В частности, абзац седьмой изложен в новой редакции:
🕵♂️ BIMSERT в 📸 Телемост
Постановлением Правительства РФ от 19.01.2026 № 9 внесены изменения в Перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.11.2020 г. Nº 1816.
В частности, абзац седьмой изложен в новой редакции:
- линейных объектов, предназначенных для транспортировки жидких углеводородов, размещаемых пользователем недр за пределами границ населенных пунктов в целях проведения работ по геологическому изучению недр и (или) разведки и добычи полезных ископаемых в границах участков недр, при условии, что предусмотренное проектной документацией общее количество горючих жидкостей, которые могут находиться в таких линейных объектах, составляет менее 200 тонн, вне зависимости от класса опасности опасного производственного объекта, к которому впоследствии будут подключаться линейные объекты;
- линейных объектов, за исключением объектов, указанных в абзаце седьмом настоящего перечня, размещаемых пользователем недр за пределами границ населенных пунктов в целях проведения работ по геологическому изучению недр и (или) разведки и добычи полезных исколасмых в границах участков недр, при условии, что такие объекты не являются особо опасными, технически сложными и уникальными объектами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1
Завершено публичное обсуждение национального стандарта по качеству пространственных данных
16.01.2026 года завершено публичное обсуждение проекта ГОСТ Р Пространственные данные. Качество данных.
Разработчик: ППК "Роскадастр".
Разрабатываемый национальный стандарт не эквивалентен примененному при его разработке международному или региональному стандарту (ISO 19157–1:2023, Geographic information — Data quality — Part 1: General requirements).
🕵♂️ BIMSERT в 📸 Телемост
16.01.2026 года завершено публичное обсуждение проекта ГОСТ Р Пространственные данные. Качество данных.
Разработчик: ППК "Роскадастр".
Разрабатываемый национальный стандарт не эквивалентен примененному при его разработке международному или региональному стандарту (ISO 19157–1:2023, Geographic information — Data quality — Part 1: General requirements).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
BIM-ФОРУМ Зима 25.pdf
276.9 KB
Ссылки на видеозаписи докладов с BIM-ФОРУМА Зима '25
Доступны для ознакомления все выступления спикеров прошедшего 16-17 декабря BIM-ФОРУМА.
См. ссылки в файле.
🕵♂️ BIMSERT в 📸 Телемост
Доступны для ознакомления все выступления спикеров прошедшего 16-17 декабря BIM-ФОРУМА.
См. ссылки в файле.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3❤1🔥1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Доклады с BIM-Форум Зима '25
Автоматическое заполнение XML из ПЗ с помощью LLM, продолжение исследований | Игорь Рогачев
🕵♂️ BIMSERT в 📸 Телемост
Автоматическое заполнение XML из ПЗ с помощью LLM, продолжение исследований | Игорь Рогачев
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5❤2🔥2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Доклады с BIM-Форум Зима '25
Опыт применения BIM на объектах США и Ближнего Востока | Артём Рыжков Synergy Systems
🕵♂️ BIMSERT в 📸 Телемост
Опыт применения BIM на объектах США и Ближнего Востока | Артём Рыжков Synergy Systems
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Доклады с BIM-Форум Зима '25
Финобоснование эффективности цифрового двойника | Илья Беленький Synergy Systems
🕵♂️ BIMSERT в 📸 Телемост
Финобоснование эффективности цифрового двойника | Илья Беленький Synergy Systems
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Доклады с BIM-Форум Зима '25
ТИМ-геология: от визуализации к мощному практическому инструменту – маленький шагдля человека, огромный для отрасли…и что нам мешает его сделать | Роман Жидков, ГБУ Мосгоргеотрест
(есть пороки со звуком - звук на максимум)
🕵♂️ BIMSERT в 📸 Телемост
ТИМ-геология: от визуализации к мощному практическому инструменту – маленький шагдля человека, огромный для отрасли…и что нам мешает его сделать | Роман Жидков, ГБУ Мосгоргеотрест
(есть пороки со звуком - звук на максимум)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from АРСИТИМ
11-Пр-579.pdf
3.8 MB
Требования к цифровым информационным моделям объектов капитального строительства, представляемым для проведения экспертизы (ТИМ-стандарт Республики Дагестан)