Сделанное должником в устной форме в судебном заседании заявление о снижении неустойки по правилам ст. 333 ГК РФ подлежит рассмотрению судом по существу (Постановление АС МО от 4 марта 2021 года по делу № А40-277686/2019).
Между Истцом и Ответчиком был заключён государственный контракт, по которому Ответчик допустил просрочку исполнения. В связи с этим Истец в судебном порядке потребовал уплаты неустойки.
🔶 Суды первой и апелляционной инстанции взыскали спорную сумму с Ответчика.
При этом апелляционный суд отметил, что Ответчик является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность и в суде первой инстанции ходатайства о применении ст. 333 ГК РФ не заявлял.
🔶 Суд кассационной инстанции решения нижестоящих судов отменил, дело отправил на новое рассмотрение.
Как указал суд, заявление о применении положений ст. 333 ГК РФ может быть сделано в любой форме исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции.
Заявление должником о несоразмерности начисленной неустойки является способом судебной защиты имущественных прав от злоупотреблений со стороны кредитора и подлежит исследованию и оценке судами первой и апелляционной инстанций по существу.
Как следует из аудиопротокола судебного заседания суда первой инстанции, Ответчиком в судебном заседании было устно заявлено о снижении размера неустойки на основании ст. 333 ГК РФ.
Вместе с тем данное заявление Ответчика судом первой инстанции по существу не рассмотрено.
В свою очередь, суд апелляционной инстанции указал на то, что в суде первой инстанции ходатайства о применении к неустойке ст. 333 ГК РФ Ответчик не заявлял, что не соответствует фактическим обстоятельствам дела.
Между Истцом и Ответчиком был заключён государственный контракт, по которому Ответчик допустил просрочку исполнения. В связи с этим Истец в судебном порядке потребовал уплаты неустойки.
🔶 Суды первой и апелляционной инстанции взыскали спорную сумму с Ответчика.
При этом апелляционный суд отметил, что Ответчик является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность и в суде первой инстанции ходатайства о применении ст. 333 ГК РФ не заявлял.
🔶 Суд кассационной инстанции решения нижестоящих судов отменил, дело отправил на новое рассмотрение.
Как указал суд, заявление о применении положений ст. 333 ГК РФ может быть сделано в любой форме исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции.
Заявление должником о несоразмерности начисленной неустойки является способом судебной защиты имущественных прав от злоупотреблений со стороны кредитора и подлежит исследованию и оценке судами первой и апелляционной инстанций по существу.
Как следует из аудиопротокола судебного заседания суда первой инстанции, Ответчиком в судебном заседании было устно заявлено о снижении размера неустойки на основании ст. 333 ГК РФ.
Вместе с тем данное заявление Ответчика судом первой инстанции по существу не рассмотрено.
В свою очередь, суд апелляционной инстанции указал на то, что в суде первой инстанции ходатайства о применении к неустойке ст. 333 ГК РФ Ответчик не заявлял, что не соответствует фактическим обстоятельствам дела.
Если в договоре страхования или в законе не установлен срок страховой выплаты, то исковая давность для взыскания такой выплаты начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства (п. 2 ст. 200 ГК РФ) (Постановление АС МО от 26 февраля 2021 года по делу № А40-35507/2020).
Между А. и Банком был заключён кредитный договор.
Способом обеспечения по данному договору выступило заключение договора страхования жизни и здоровья между А. и Страховой Компанией с назначением Банка выгодоприобретателем.
В 2014 году А. умер.
В 2018 году Банк уступил Обществу права требования из кредитного договора, а в 2019 году Общество потребовало от Страховой Компании выплатить возмещение.
🔶 Суды первой и апелляционной инстанции Обществу в удовлетворении требований отказали со ссылкой на истечение сроков исковой давности.
🔶 Суд кассационной инстанции решения нижестоящих судов отменил, дело отправил на новое рассмотрение.
В обязательственных правоотношениях ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательства должником нарушает субъективное материальное право кредитора, а значит право на иск возникает с момента нарушения права кредитора, и именно с этого момента определяется начало течения срока давности (с учетом того, когда это стало известно или должно было стать известно кредитору) (Постановление Президиума ВАС РФ от 21.01.2014 N 11750/13).
Наступление страхового случая означает лишь возникновение права страхователя обратиться с требованием к страховщику о страховой выплате, сама же реализация права на страховую выплату осуществляется в порядке, предусмотренном договором страхования или законом.
Поэтому, если в договоре страхования или в законе установлен срок для страховой выплаты, то течение срока исковой давности начинается с момента, когда страхователь узнал или должен был узнать об отказе в выплате страхового возмещения или о выплате его в неполном объеме в этот срок, а при несовершении таких действий - с момента окончания срока, установленного для страховой выплаты.
Если же в договоре страхования или в законе не установлен срок для страховой выплаты, то подлежат применению правила п. 2 ст. 200 ГК РФ, согласно которому по обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства.
Течение срока исковой давности не может начаться ранее момента нарушения права. Именно отказ страховщика в страховой выплате является нарушением прав и законных интересов выгодоприобретателя, так как до этого момента выгодоприобретатель рассчитывал на получение страховой выплаты и именно с этого момента у выгодоприобретателя появились основания не согласиться с решением страховщика (отказом в выплате) и обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав.
Между А. и Банком был заключён кредитный договор.
Способом обеспечения по данному договору выступило заключение договора страхования жизни и здоровья между А. и Страховой Компанией с назначением Банка выгодоприобретателем.
В 2014 году А. умер.
В 2018 году Банк уступил Обществу права требования из кредитного договора, а в 2019 году Общество потребовало от Страховой Компании выплатить возмещение.
🔶 Суды первой и апелляционной инстанции Обществу в удовлетворении требований отказали со ссылкой на истечение сроков исковой давности.
🔶 Суд кассационной инстанции решения нижестоящих судов отменил, дело отправил на новое рассмотрение.
В обязательственных правоотношениях ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательства должником нарушает субъективное материальное право кредитора, а значит право на иск возникает с момента нарушения права кредитора, и именно с этого момента определяется начало течения срока давности (с учетом того, когда это стало известно или должно было стать известно кредитору) (Постановление Президиума ВАС РФ от 21.01.2014 N 11750/13).
Наступление страхового случая означает лишь возникновение права страхователя обратиться с требованием к страховщику о страховой выплате, сама же реализация права на страховую выплату осуществляется в порядке, предусмотренном договором страхования или законом.
Поэтому, если в договоре страхования или в законе установлен срок для страховой выплаты, то течение срока исковой давности начинается с момента, когда страхователь узнал или должен был узнать об отказе в выплате страхового возмещения или о выплате его в неполном объеме в этот срок, а при несовершении таких действий - с момента окончания срока, установленного для страховой выплаты.
Если же в договоре страхования или в законе не установлен срок для страховой выплаты, то подлежат применению правила п. 2 ст. 200 ГК РФ, согласно которому по обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства.
Течение срока исковой давности не может начаться ранее момента нарушения права. Именно отказ страховщика в страховой выплате является нарушением прав и законных интересов выгодоприобретателя, так как до этого момента выгодоприобретатель рассчитывал на получение страховой выплаты и именно с этого момента у выгодоприобретателя появились основания не согласиться с решением страховщика (отказом в выплате) и обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав.
Наличие подписанного участником общества заявления о выходе не может являться доказательством правомерности действий по исключению участника из общества без достоверного установления его волеизъявления на прекращение корпоративных прав (нотариальное удостоверение заявления участника, подача данного заявления участником общества и т.д.) (Постановление АС МО от 10 марта 2021 года по делу № А40-291954/2019).
Участниками Общества являлись А. и Б.
Впоследствии в ЕГРЮЛ была внесена запись об изменении состава участников Общества, якобы в связи с выходом А. из корпорации.
А. обратился с иском о признании права на долю, ссылаясь на объективную невозможность подписания и подачи нотариального заявления о выходе в спорный период.
🔶 Суды первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении требований ввиду отсутствия доказательств ничтожности заявления о выходе.
🔶 Суд кассационной инстанции решения нижестоящих судов отменил, дело направил на новое рассмотрение.
Суд привёл положения ч. 5 ст. 69 АПК РФ, согласно которой обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном ст. 161 АПК РФ, или если нотариальный акт не был отменен в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством для рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении.
Согласно поступившему на запрос суда ответу нотариуса М. свидетельствование подлинности подписи А. на заявлении о выходе не совершалось.
Принимая во внимание ответ нотариуса, применительно к фактическим обстоятельствам данного дела положения ч. 5 ст. 69 АПК РФ к представленному нотариальному заявлению не применимы.
Отклоняя указанный ответ в качестве достоверного доказательства в обоснование доводов заявителя, нижестоящие суды исходили из несовершения истцом процессуальных действий, направленных на оспаривание действительности подписи на заявлении (подачу заявления в порядке ст. 161 АПК РФ).
Кассационный суд привёл соответствующие положения позитивного права (ст. 82, 161 АПК РФ) и заключил, что в целях исследования довода заявителя о том, что он не совершал и не мог совершать действий, направленных на отчуждение доли путем подписания и подачи заявления о выходе из Общества, суд был вправе поставить перед сторонами на обсуждение вопрос о назначении почерковедческой экспертизы по своей инициативе.
Учитывая ответ нотариуса о несовершении свидетельствования подлинности подписи на заявлении о выходе, а также сведения, представленные следователем Ф. о том, что истец не покидал следственный изолятор в указанные даты, при отсутствии заявления истца о фальсификации доказательств, судам надлежало оценить представленные документы в их совокупности и при совокупности их исследования оценить заявленные истцом доводы.
Правовые последствия заявления о выходе участника из общества наступают исключительно в силу волеизъявления участника, направленного на прекращение прав участия в обществе.
Наличие подписанного участником общества заявления о выходе из общества, без достоверного установления волеизъявления участника на прекращение прав участия в обществе (нотариальное удостоверение заявления участника, подача данного заявления участником общества и т.д.) не может являться доказательством правомерности действий по исключению участника из общества.
Участниками Общества являлись А. и Б.
Впоследствии в ЕГРЮЛ была внесена запись об изменении состава участников Общества, якобы в связи с выходом А. из корпорации.
А. обратился с иском о признании права на долю, ссылаясь на объективную невозможность подписания и подачи нотариального заявления о выходе в спорный период.
🔶 Суды первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении требований ввиду отсутствия доказательств ничтожности заявления о выходе.
🔶 Суд кассационной инстанции решения нижестоящих судов отменил, дело направил на новое рассмотрение.
Суд привёл положения ч. 5 ст. 69 АПК РФ, согласно которой обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном ст. 161 АПК РФ, или если нотариальный акт не был отменен в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством для рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении.
Согласно поступившему на запрос суда ответу нотариуса М. свидетельствование подлинности подписи А. на заявлении о выходе не совершалось.
Принимая во внимание ответ нотариуса, применительно к фактическим обстоятельствам данного дела положения ч. 5 ст. 69 АПК РФ к представленному нотариальному заявлению не применимы.
Отклоняя указанный ответ в качестве достоверного доказательства в обоснование доводов заявителя, нижестоящие суды исходили из несовершения истцом процессуальных действий, направленных на оспаривание действительности подписи на заявлении (подачу заявления в порядке ст. 161 АПК РФ).
Кассационный суд привёл соответствующие положения позитивного права (ст. 82, 161 АПК РФ) и заключил, что в целях исследования довода заявителя о том, что он не совершал и не мог совершать действий, направленных на отчуждение доли путем подписания и подачи заявления о выходе из Общества, суд был вправе поставить перед сторонами на обсуждение вопрос о назначении почерковедческой экспертизы по своей инициативе.
Учитывая ответ нотариуса о несовершении свидетельствования подлинности подписи на заявлении о выходе, а также сведения, представленные следователем Ф. о том, что истец не покидал следственный изолятор в указанные даты, при отсутствии заявления истца о фальсификации доказательств, судам надлежало оценить представленные документы в их совокупности и при совокупности их исследования оценить заявленные истцом доводы.
Правовые последствия заявления о выходе участника из общества наступают исключительно в силу волеизъявления участника, направленного на прекращение прав участия в обществе.
Наличие подписанного участником общества заявления о выходе из общества, без достоверного установления волеизъявления участника на прекращение прав участия в обществе (нотариальное удостоверение заявления участника, подача данного заявления участником общества и т.д.) не может являться доказательством правомерности действий по исключению участника из общества.
Законом об обществах с ограниченной ответственностью не установлено императивное правило о количественном составе Совета директоров, данный вопрос отнесен к компетенции общего собрания (Постановление АС МО от 11 марта 2021 года по делу № А40-337180/2019).
Общество с ограниченной ответственностью состояло из двух участников, А. и Б.
Участник А. обратился в суд с иском об оспаривании решения Совета директоров (далее – Совет).
В обоснование своих требований истец указал, что состав участников Совета не до конца сформирован и не легитимен: устав предусматривает, что Совет состоит из 5 человек, в то время как в Совет общим собранием участником были избраны лишь 4 человека; такой состав не позволяет исполнить требование устава о принятии Советом решений голосами 4/5 избранных членов.
🔷 Суды первой и апелляционной инстанции, поддержанные судом кассационной инстанции, отказали в иске.
Как указали суды, истец присутствовал на общем собрании участников и голосовал за указанное количество членов Совета.
Законом об обществах с ограниченной ответственностью не установлено императивное правило о количественном составе Совета директоров, данный вопрос отнесен к компетенции общего собрания.
Согласно уставу Общества количественный состав Совета определяется общим собранием участников. Учитывая, что именно общее собрание участников общества определило численность Совета в количестве 4 человек в полном соответствии с уставом, состав Совета не может считаться не до конца сформированным.
Общество с ограниченной ответственностью состояло из двух участников, А. и Б.
Участник А. обратился в суд с иском об оспаривании решения Совета директоров (далее – Совет).
В обоснование своих требований истец указал, что состав участников Совета не до конца сформирован и не легитимен: устав предусматривает, что Совет состоит из 5 человек, в то время как в Совет общим собранием участником были избраны лишь 4 человека; такой состав не позволяет исполнить требование устава о принятии Советом решений голосами 4/5 избранных членов.
🔷 Суды первой и апелляционной инстанции, поддержанные судом кассационной инстанции, отказали в иске.
Как указали суды, истец присутствовал на общем собрании участников и голосовал за указанное количество членов Совета.
Законом об обществах с ограниченной ответственностью не установлено императивное правило о количественном составе Совета директоров, данный вопрос отнесен к компетенции общего собрания.
Согласно уставу Общества количественный состав Совета определяется общим собранием участников. Учитывая, что именно общее собрание участников общества определило численность Совета в количестве 4 человек в полном соответствии с уставом, состав Совета не может считаться не до конца сформированным.
Закон и судебная практика предусматривают возмещение убытков в виде будущих расходов, необходимых для восстановления нарушенного права, и не ставят их взыскание в зависимость от того, понесены ли к моменту предъявления иска о взыскании убытков указанные расходы (Постановление АС МО от 10 марта 2021 года по делу № А40-53922/2020).
Между Фондом капитального ремонта (заказчик) и Подрядчиком был заключён договор на выполнение работ по капитальному ремонту дома.
В ходе производства работ были допущены нарушения, что привело к протечке и заливу квартиры.
Вопрос возмещения между Собственником квартиры и Подрядчиком урегулирован не был, и Фонд обратился в суд с иском к Подрядчику.
Суд первой инстанции, поддержанный судом апелляционной инстанции, отказал в иске.
Суд указал, что истцом не представлено каких-либо доказательств несения расходов на возмещение убытков Собственнику квартиры, что истцом представлен расчет убытков в отсутствие доказательств их фактического несения, что не свидетельствует о правомерности и правильности расчета, поскольку расчет носит предположительный характер, доказательств причинения убытков по вине ответчика не представлено.
Суд кассационной инстанции решения судов отменил, дело направил на новое рассмотрение.
Суд привёл положения ч. 6 ст. 182 ЖК РФ, согласно которой региональный оператор перед собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта подрядными организациями, привлеченными региональным оператором.
Отношения между истцом и ответчиком основаны на договоре по выполнению работ, и соответственно, правоотношения сторон по возмещению убытков, возникших вследствие некачественного выполнения работ, являются договорными.
Суд привёл положения позитивного права, касающиеся возмещения убытков.
Отклоняя аргументы апелляционного суда, суд кассационной инстанции отметил, что вина подрядчика в гарантийный срок презюмируется пока он не докажет, что недостатки (дефекты) произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
В свою очередь суд первой инстанции не исследовал причинную связь между некачественным ремонтом, выполненным ответчиком, и возникшим вредом у собственника квартиры, компенсация которого законом возложена на истца.
Также кассационный суд отметил, что закон и судебная практика предусматривают возмещение убытков в виде будущих расходов, необходимых для восстановления нарушенного права, и не ставят их взыскание в зависимость от того, понесены ли к моменту предъявления иска о взыскании убытков указанные расходы.
Между Фондом капитального ремонта (заказчик) и Подрядчиком был заключён договор на выполнение работ по капитальному ремонту дома.
В ходе производства работ были допущены нарушения, что привело к протечке и заливу квартиры.
Вопрос возмещения между Собственником квартиры и Подрядчиком урегулирован не был, и Фонд обратился в суд с иском к Подрядчику.
Суд первой инстанции, поддержанный судом апелляционной инстанции, отказал в иске.
Суд указал, что истцом не представлено каких-либо доказательств несения расходов на возмещение убытков Собственнику квартиры, что истцом представлен расчет убытков в отсутствие доказательств их фактического несения, что не свидетельствует о правомерности и правильности расчета, поскольку расчет носит предположительный характер, доказательств причинения убытков по вине ответчика не представлено.
Суд кассационной инстанции решения судов отменил, дело направил на новое рассмотрение.
Суд привёл положения ч. 6 ст. 182 ЖК РФ, согласно которой региональный оператор перед собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта подрядными организациями, привлеченными региональным оператором.
Отношения между истцом и ответчиком основаны на договоре по выполнению работ, и соответственно, правоотношения сторон по возмещению убытков, возникших вследствие некачественного выполнения работ, являются договорными.
Суд привёл положения позитивного права, касающиеся возмещения убытков.
Отклоняя аргументы апелляционного суда, суд кассационной инстанции отметил, что вина подрядчика в гарантийный срок презюмируется пока он не докажет, что недостатки (дефекты) произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
В свою очередь суд первой инстанции не исследовал причинную связь между некачественным ремонтом, выполненным ответчиком, и возникшим вредом у собственника квартиры, компенсация которого законом возложена на истца.
Также кассационный суд отметил, что закон и судебная практика предусматривают возмещение убытков в виде будущих расходов, необходимых для восстановления нарушенного права, и не ставят их взыскание в зависимость от того, понесены ли к моменту предъявления иска о взыскании убытков указанные расходы.
Если процедура конкурсного производства в отношении должника завершена и, соответственно, требования кредиторов признаны погашенными, подача заявления о процессуальной замене взыскателя в рамках обособленного спора о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, исходящая от аффилированного с контролирующим должника лицом, в любом случае не может преследовать цели причинения вреда должнику и имущественным правам его кредиторов (Постановление АС МО от 10 марта 2021 года по делу № А40-61291/2017).
Определением суда контролирующее должника лицо было привлечено к субсидиарной ответственности по обязательствам несостоятельного Должника.
Общество обратилось в суд с заявлением о процессуальном правопреемстве и замене Должника на Общество в обособленном споре о привлечении к субсидиарной ответственности.
Заявитель ссылался на заключённый по результатам торгов договор цессии, по которому Должник уступил Обществу соответствующие права требования.
Суды первой и апелляционной инстанции в удовлетворении заявления отказали.
Судами была установлена взаимная связь между контролирующим Должника лицом и Обществом.
Заявитель не представил документов, подтверждающих реальность хозяйственных операций по договору цессии; в качестве доказательств оплаты Общество представило платёжные поручения, плательщиком по которым выступает иное лицо. При этом по данным платёжным поручениям в счёт оплаты обязательственного права номинальной стоимостью в 15 миллионов рублей переведено чуть менее 240 тысяч рублей.
Суды сочли, что целью заключения соглашения являлся не переход права требования, а уклонения контролирующего Должника лица от исполнения обязательств перед Должником.
Суд кассационной инстанции определения нижестоящих судов отменил, принял новый судебный акт об удовлетворении заявления.
Суд отметил, что процедура конкурсного производства в отношении Должника завершена и, соответственно, требования кредиторов признаны погашенными, подача Обществом заявления о процессуальной замене взыскателя в рамках обособленного спора о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности в любом случае не могла преследовать цели причинения вреда Должнику и имущественным правам его кредиторов.
Суд округа учёл правовую позицию, изложенную в Определении СКЭС ВС РФ от 20.08.2020 № 305- ЭС20-8593 (данная правовая позиция относится к институту субординации и предполагает, что выкуп задолженности аффилированным лицом на стадии конкурсного производства не может расцениваться как компенсационное финансирование).
Определением суда контролирующее должника лицо было привлечено к субсидиарной ответственности по обязательствам несостоятельного Должника.
Общество обратилось в суд с заявлением о процессуальном правопреемстве и замене Должника на Общество в обособленном споре о привлечении к субсидиарной ответственности.
Заявитель ссылался на заключённый по результатам торгов договор цессии, по которому Должник уступил Обществу соответствующие права требования.
Суды первой и апелляционной инстанции в удовлетворении заявления отказали.
Судами была установлена взаимная связь между контролирующим Должника лицом и Обществом.
Заявитель не представил документов, подтверждающих реальность хозяйственных операций по договору цессии; в качестве доказательств оплаты Общество представило платёжные поручения, плательщиком по которым выступает иное лицо. При этом по данным платёжным поручениям в счёт оплаты обязательственного права номинальной стоимостью в 15 миллионов рублей переведено чуть менее 240 тысяч рублей.
Суды сочли, что целью заключения соглашения являлся не переход права требования, а уклонения контролирующего Должника лица от исполнения обязательств перед Должником.
Суд кассационной инстанции определения нижестоящих судов отменил, принял новый судебный акт об удовлетворении заявления.
Суд отметил, что процедура конкурсного производства в отношении Должника завершена и, соответственно, требования кредиторов признаны погашенными, подача Обществом заявления о процессуальной замене взыскателя в рамках обособленного спора о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности в любом случае не могла преследовать цели причинения вреда Должнику и имущественным правам его кредиторов.
Суд округа учёл правовую позицию, изложенную в Определении СКЭС ВС РФ от 20.08.2020 № 305- ЭС20-8593 (данная правовая позиция относится к институту субординации и предполагает, что выкуп задолженности аффилированным лицом на стадии конкурсного производства не может расцениваться как компенсационное финансирование).
Можно ли вывод об отсутствии у участника намерения причинить вред обществу мотивировать его статусом члена данной корпорации?
Anonymous Quiz
8%
Да
11%
Да, но только если он является мажоритарием
14%
Да, если он сделал существенные инвестиции в общество
67%
Нет