#PLP_Обязательственное

Выигрыш как предмет цессии при аннулированном пари (Постановление АС МО от 10 декабря 2025 года по делу № А41-30738/24).

📝

В спорах, связанных с выплатой выигрышей по интерактивным ставкам, обязательство организатора азартных игр носит императивный характер и реализуется строго в рамках установленного законом порядка: выигрыш подлежит зачислению исключительно на специальный счёт в едином центре учёта переводов ставок (ЕЦУПС), с которого была произведена ставка, и только в пользу идентифицированного участника азартной игры, действовавшего добросовестно и соблюдавшего правила.

При нарушении участником условий договора (например, использовании одного IP-адреса или устройства несколькими лицами в обход запрета на мультиаккаунтинг), организатор вправе аннулировать пари и заблокировать счёт — такая мера соответствует договорным и законодательным требованиям, направленным на обеспечение честности ставок и противодействие легализации преступных доходов.

Уступка права требования выигрыша третьему лицу, не являющемуся участником азартной игры, не создаёт у организатора обязанности по выплате в его пользу.

Если на момент уступки требование уже утрачено (в связи с аннулированием пари), цессия не влечёт распорядительного эффекта: цессионарий не может требовать исполнения от должника, а может лишь истребовать имущественные последствия от цедента.

Таким образом, взыскание выигрыша на основании договора цессии недопустимо при отсутствии у первоначального кредитора самого права на получение выигрыша.

Судебная практика всех остальных округов

На прошедшей неделе в канале были опубликованы дела, рассмотренные АС МО:

1️⃣ Границы причинной связи при неисполнении банком постановления пристава (Постановление)

2️⃣ Залог единственного жилья в условиях потребительского займа и уголовного дела (Постановление)

3️⃣ Ответственность владельца источника повышенной опасности за «недоплату» страховщика (Постановление)

4️⃣ Сальдо прежде всего: имущественные последствия расторжения выкупного лизинга (Постановление)

5️⃣ Выигрыш как предмет цессии при аннулированном пари (Постановление)

Судебная практика всех остальных округов

На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:

1️⃣ Когда протокол разногласий сильнее штрафа в пять процентов (Постановление АС УО)

2️⃣ Надежды на реституцию как основание для продолжения банкротства (Постановление АС СКО)

3️⃣ Когда срок исковой давности не может быть щитом (Постановление АС ЦО)

4️⃣ Текущий ремонт вагона и пределы требований к заводу-изготовителю (Постановление АС СЗО)

5️⃣ Когда «проценты за пользование» становятся «платой за нарушение» (Постановление АС ЗСО)

6️⃣ Без лицензии, но не без ответственности (Постановление АС ВСО)

7️⃣ Правила списания неустойки и их применение к гарантийным обязательствам (Постановление АС ПО)

8️⃣ Последствия заявления о зачёте после предъявления иска и при истечении срока исковой давности (Постановление АС ВВО)

9️⃣ Кто и когда обязан предоставить проезд вагонам по инфраструктуре необщего пользования (Постановление АС ДВО)

Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Подряд

Значение фактической готовности и последующего использования результата работ (Постановление АС МО от 15 декабря 2025 года по делу № А41-82480/23).

📝

Если односторонний отказ заказчика от контракта последовал при наличии объективных оснований для просрочки исполнения обязательств (в частности, несвоевременное предоставление исходно-разрешительной документации, задержка выдачи технических условий или иные действия/бездействие заказчика, препятствовавшие своевременному исполнению работ), суд не вправе ограничиваться лишь формальным установлением факта неисполнения сроков подрядчиком.

Необходимо всесторонне исследовать характер и степень влияния действий заказчика на ход исполнения контракта, в том числе — убедительно оценить доводы о фактическом выполнении работ, передаче результата, наличии положительного заключения экспертизы (включая случаи, когда оно получено впоследствии в судебном порядке), а также использование заказчиком результата работ новым подрядчиком без их повторного исполнения.

При этом не могут признаваться обоснованными выводы суда об отсутствии потребительской ценности выполненных работ, если заказчик фактически воспользовался их результатом (включая частично завершённые или подготовительные работы), либо если часть работ, выполненных первым подрядчиком, отсутствует в актах нового подрядчика.

Также неправомерно игнорировать расходы по проектно-изыскательским работам, если проектная документация была передана заказчику до расторжения контракта и впоследствии получила положительное заключение госэкспертизы, даже если оно было выдано по решению суда.

Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Лизинг
#PLP_Неустойка

Сальдо лизинга и границы диспозитивности неустойки (Постановление АС МО от 12 декабря 2025 года по делу № А40-291882/24).

📝

При формировании итогового финансового результата по договору лизинга в связи с его досрочным расторжением размер неустойки, включаемой в сальдо встречных обязательств, подлежит судебному снижению только при условии, что должник—предприниматель заявил об этом, а суд установил явную несоразмерность санкции последствиям нарушения и, при необходимости, привёл мотивированные основания для отступления от установленных законом минимумов (в частности — однократной ключевой ставки Банка России).

Снижение неустойки в 40 и более раз без обоснования исключительных обстоятельств, а также без анализа периода, базы и метода начисления, влечёт нарушение принципов соразмерности ответственности и добросовестности, и делает выводы судов неполными и необоснованными.

В спорах, где лизингодатель — профессиональный участник оборота, а условия неустойки установлены в типовой форме, суд вправе учитывать дисбаланс договорных возможностей сторон, однако это не освобождает от обязанности соблюсти процессуальные и материально-правовые рамки снижения неустойки: бремя доказывания несоразмерности лежит на должнике, а минимальная величина санкции, если иное не доказано как экстраординарное, не может быть ниже суммы, рассчитанной по ставке.

Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Банкротство

Замещающее жильё на двоих — при пятерых в квартире (Постановление АС МО от 15 декабря 2025 года по делу № А40-111446/21).

📝

При оспаривании в делах о банкротстве граждан решений собрания кредиторов, направленных на реализацию единственного жилья и приобретение взамен замещающего, суд не вправе ограничиваться формальной проверкой соблюдения процедуры принятия решений.

Он обязан всесторонне установить состав членов семьи должника, совместно с ним проживающих, их обеспеченность иным жильём, а также — при наличии несовершеннолетних, лиц с инвалидностью или иных социально уязвимых членов семьи — учесть специальные требования законодательства к предоставляемому жилью, включая дополнительную площадь или доступность медицинской инфраструктуры.

Решения собрания кредиторов, предопределяющие реализацию жилья без учёта этих обстоятельств, не могут считаться корректно оформленными, даже если формально соответствуют требованиям Закона о банкротстве.

Вопрос о возможности реализации единственного жилья и условиях предоставления замещающего должен рассматриваться в комплексе — с обеспечением баланса имущественных интересов кредиторов и конституционно значимых прав должника и его семьи на достойные условия проживания.

Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Страхование

Объём суброгационного требования: между страховым возмещением и экономикой ликвидации лизингового имущества (Постановление АС МО от 16 декабря 2025 года по делу № А40-289085/24).

📝

При рассмотрении суброгационных требований, вытекающих из договора страхования предпринимательского риска, связанного с нарушением контрагентом обязательств по договору лизинга, суд обязан проверять не только факт выплаты страхового возмещения, но и соответствие объёма заявленных убытков правовой природе основного обязательства — в частности, соблюдение лизингодателем (а затем и его правопреемником) требований разумности и добросовестности при реализации предмета лизинга.

В случае отсутствия открытых торгов и существенного расхождения между ценой реализации и рыночной стоимостью, бремя доказывания обоснованности цены и прозрачности процедуры продажи возлагается на взыскателя, а не на лизингополучателя.

Кроме того, объём суброгационного требования ограничен не просто размером выплаченного возмещения, а пределами того, что причинитель вреда обязан был бы возместить страхователю по основному обязательству.

Суду необходимо анализировать структуру убытков — включая их расчёт, составляющие элементы (например, расходы по расторжению договора, собственное удержание) и правомерность их последующего возложения на ответчика — с учётом специфики регулирования лизинговых и страховых правоотношений.

Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Подряд

Границы доказывания объёма и стоимости работ в строительном подряде (Постановление АС МО от 17 декабря 2025 года по делу № А40-230856/23).

📝

В спорах, связанных с исполнением государственных контрактов на выполнение строительных работ, недостаточно подтверждения исполнения обязательств лишь односторонними актами (КС-2, КС-3) и отсутствием ответа на претензию — суд обязан всесторонне исследовать объем, качество и стоимость фактически выполненных работ, включая оценку экспертных заключений, представленных ответчиком.

Даже при наличии подписанных актов приемки заказчик сохраняет право оспаривать объем и стоимость работ, если иное не вытекает из специальных условий контракта; игнорирование судом таких доказательств нарушает принцип состязательности и ведёт к неполному установлению обстоятельств, имеющих юридическое значение.

При этом заявленные убытки (в частности — расходы на индивидуально изготовленные материалы) и требования о взыскании неосновательного обогащения (например, штрафа, полученного по банковской гарантии) подлежат удовлетворению лишь при доказанности причинно-следственной связи между действиями заказчика и возникновением убытков, а также при отсутствии правового основания для получения денежных средств.

Отказ от надлежащей оценки возражений ответчика по мотивам несогласования технических решений, несоответствия материалов проекту или иного нарушения условий контракта делает выводы суда необоснованными.

Судебная практика всех остальных округов

На прошедшей неделе в канале были опубликованы дела, рассмотренные АС МО:

1️⃣ Значение фактической готовности и последующего использования результата работ (Постановление)

2️⃣ Сальдо лизинга и границы диспозитивности неустойки (Постановление)

3️⃣ Замещающее жильё на двоих — при пятерых в квартире (Постановление)

4️⃣ Объём суброгационного требования: между страховым возмещением и экономикой ликвидации лизингового имущества (Постановление)

5️⃣ Границы доказывания объёма и стоимости работ в строительном подряде (Постановление)

Судебная практика всех остальных округов

На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:

1️⃣ Ремонт за чужой счёт: границы зоны эксплуатационной ответственности при фактическом управлении сетью (Постановление АС УО)

2️⃣ Когда несогласованные работы становятся спорными (Постановление АС СКО)

3️⃣ Земля под парковкой или когда целевая основа аренды исчезает из ЕГРН (Постановление АС ЦО)

4️⃣ Не всё, что названо экспедицией - экспедиция (Постановление АС СЗО)

5️⃣ Может ли безопасная пристройка быть незаконной только из-за отсутствия бумаг? (Постановление АС ЗСО)

6️⃣ Риски применения двусторонней реституции к спору о смежных границах (Постановление АС ВСО)

7️⃣ Объекты гражданской обороны вне рынка (Постановление АС ПО)

8️⃣ Как ограничения в ЕГРН блокируют распоряжение общим имуществом (Постановление АС ВВО)

9️⃣ Мировое соглашение как инструмент реструктуризации, а не списания обязательных платежей (Постановление АС ДВО)

Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Банкротство
#PLP_Арбитражный_управляющий

Как оценить разумность отказа от оспаривания сделок (Постановление АС МО от 19 декабря 2025 года по делу № А40-204569/22).

📝

При рассмотрении жалоб на бездействие арбитражного управляющего по оспариванию сделок должника суд обязан всесторонне оценить представленные управляющим доказательства и доводы, включая обоснованность отказа от инициирования оспаривания (например, отсутствие признаков недействительности, пропуск срока исковой давности, отсутствие прямого вреда конкурсной массе, наличие реального встречного исполнения, аффилированность сторон).

Недопустимо ограничиваться ссылкой на выводы по другим делам без сопоставления конкретных обстоятельств и доказательств настоящего спора, в том числе без анализа целесообразности оспаривания с точки зрения экономической рациональности и потенциальной пользы для конкурсной массы.

Наделение контролирующего лица правом самостоятельного обращения в суд с заявлением об оспаривании сделок в рамках дела о банкротстве противоречит правовой природе института конкурсного оспаривания, который ориентирован на защиту независимых кредиторов от действий контролирующих лиц.

Даже при установлении незаконности бездействия управляющего, восстановление нарушенных прав заявителя должно осуществляться посредством возложения на управляющего обязанности совершить определённые действия — а не путём передачи ему процессуального права, не предусмотренного законом о банкротстве.

Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Договорное

Критерии исполнения обязательств по гранту в условиях импортозамещения (Постановление АС МО от 19 декабря 2025 года по делу № А40-202490/24).

📝

В делах о взыскании оставшейся части гранта, предоставленного на реализацию целевого инновационного проекта, ключевым условием возникновения обязательства по выплате остатка средств является не только подтверждение понесённых затрат, но и достижение согласованных показателей эффективности, включая выпуск именно того продукта, который был заявлен в качестве объекта импортозамещения и зафиксирован в договоре, бизнес-плане и конкурсной документации.

Даже при наличии формально представленной отчётности и отсутствии прямых ограничений в договоре по номенклатуре продукции, замена целевого продукта на иной, пусть и смежный по функционалу или технологии производства, не допускается, если такой продукт не соответствует заявленной цели поддержки и не относится к категории импортозамещения, предусмотренной программой финансирования.

Судебная оценка исполнения обязательств по проектному гранту должна осуществляться с учётом принципов целевого и эффективного использования бюджетных средств: одностороннее расширение или переопределение предмета проекта со стороны получателя, даже при сохранении общей отраслевой направленности (например, «строительный крепёж»), не создаёт оснований для выплаты средств, поскольку нарушает существо договорённости о конкретном социально-экономическом результате.

В таких случаях отказ грантодателя в продолжении финансирования, основанный на выводах экспертного органа и подтверждённый несоответствием отчётных данных утверждённым показателям, является обоснованным и не свидетельствует о недобросовестности, если договором прямо предусмотрена возможность прекращения поддержки при невыполнении ключевых показателей эффективности.

Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Убытки

Упущенная выгода как предполагаемое последствие длительного удержания имущества (Постановление АС МО от 22 декабря 2025 года по делу № А40-49273/24).

📝

При рассмотрении требований о возмещении упущенной выгоды суд не вправе отказать в их удовлетворении лишь на основании отсутствия у истца доказательств конкретных предложений аренды или потенциальных контрагентов в спорный период, если истец объективно лишен возможности распоряжаться имуществом вследствие нарушения обязанностей должником (например, задержки передачи или регистрации права собственности на длительный срок).

Согласно разъяснениям высших судебных инстанций, расчёт упущенной выгоды по своей природе является приблизительным и вероятностным, а её наличие предполагается, если нарушение обязательства в обычных условиях гражданского оборота вело бы к утрате возможности извлечения дохода (в частности, от сдачи имущества в аренду); бремя опровержения причинно-следственной связи между нарушением и убытками лежит на должнике.

Отказ в назначении судебной экспертизы для определения размера упущенной выгоды является неправомерным, если размер убытков не поддаётся установлению без специальных знаний, а истец своевременно заявляет соответствующее ходатайство и представляет обоснованный расчёт.

Непроведение экспертизы в таких случаях нарушает принципы состязательности и равноправия сторон, лишает истца возможности надлежаще доказать свои доводы и препятствует всестороннему установлению обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора.

Суд обязан назначить экспертизу, если это необходимо для определения размера убытков, подлежащих возмещению в порядке гражданско-правовой ответственности.

Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Обязательственное

Особенности обязательства в сфере интерактивных ставок (Постановление АС МО от 23 декабря 2025 года по делу № А40-85311/24).

📝

В спорах, связанных с уступкой права требования на выплату выигрыша по интерактивным ставкам, судам необходимо учитывать специфику обязательственного регулирования в сфере азартных игр: выплата выигрыша не является обычным денежным обязательством, а представляет собой исполнение основанного на риске соглашения, допустимое только в отношении участника азартной игры, прошедшего обязательную идентификацию в соответствии с требованиями законодательства о противодействии отмыванию доходов и соблюдения лицензионных условий.

Выплата выигрыша может быть произведена исключительно на счёт в едином центре учёта переводов ставок (ЕЦУПС), с которого была внесена ставка, и только лицу, установленному как добросовестный и самостоятельный участник игры, — личность кредитора по обязательству в данном контексте имеет юридическое значение.

Поэтому при оценке действительности уступки права требования необходимо устанавливать не только формальное соответствие сделки гражданско-правовым нормам о перемене лиц в обязательстве, но и — в первую очередь — наличие у первоначального кредитора законного права на получение выигрыша: включая проверку обстоятельств заключения пари, соблюдения правил игры, отсутствия признаков манипуляций и достоверности идентификации.

Если уступка фактически используется для обхода установленного законом порядка выплаты выигрышей и контроля за оборотом денежных средств в сфере азартных игр, такая сделка не может служить основанием для удовлетворения регрессных или производных требований.

Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Подряд

Опытный образец выдержал испытания, но не прошёл сертификацию (Постановление АС МО от 24 декабря 2025 года по делу № А40-5573/24).

📝

В случаях, когда исполнитель по договору на опытно-конструкторские работы заявляет о выполнении обязанностей в полном объёме и требует оплаты, суд не вправе ограничиваться формальным подтверждением выполнения работ без оценки их соответствия техническому заданию и пригодности результата по назначению.

В частности, при наличии заключения судебной экспертизы о невозможности использования результата работ по целевому назначению — даже при формальном выполнении объёма работ и соблюдении части формальных процедур (включая частичную сертификацию) — суд обязан дать юридическую оценку качеству, соответствию предмету договора и существенности отклонений, поскольку результат, непригодный к использованию, не может считаться надлежаще исполненным обязательством.

Особое значение имеет соблюдение обязательных условий, прямо зафиксированных в техническом задании и являющихся существенными для достижения целей контракта.

Одностороннее изменение исполнителем порядка выполнения критически важных этапов (например, замена сертификации всего изделия на сертификацию лишь отдельного модуля без согласования с заказчиком) может квалифицироваться как существенное нарушение, влекущее отказ в оплате, даже если формально некоторые связанные документы были представлены.

При этом выводы эксперта, касающиеся пригодности результата, не являются чисто правовыми и подлежат обязательной оценке судом — их игнорирование ведёт к неполному установлению обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора.

Судебная практика всех остальных округов

На прошедшей неделе в канале были опубликованы дела, рассмотренные АС МО:

1️⃣ Как оценить разумность отказа от оспаривания сделок (Постановление)

2️⃣ Критерии исполнения обязательств по гранту в условиях импортозамещения (Постановление)

3️⃣ Упущенная выгода как предполагаемое последствие длительного удержания имущества (Постановление)

4️⃣ Особенности обязательства в сфере интерактивных ставок (Постановление)

5️⃣ Опытный образец выдержал испытания, но не прошёл сертификацию (Постановление)

Судебная практика всех остальных округов

На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:

1️⃣ Фиксированная цена требует экономического обоснования (Постановление АС УО)

2️⃣ Право на землю под имуществом: когда объекты недвижимости — не повод (Постановление АС СКО)

3️⃣ Когда долг переходит в наследство, а имущество — государству (Постановление АС ЦО)

4️⃣ Актуальность исполнительного документа как условие участия в реестре (Постановление АС СЗО)

5️⃣ Сделка с заинтересованностью и отсутствие согласия: презумпция ущерба при молчании совета директоров (Постановление АС ЗСО)

6️⃣ Основной долг — не догма: как ненадлежащее исполнение меняет базу для неустойки (Постановление АС ВСО)

7️⃣ Арест не отменяет право пользования (Постановление АС ПО)

8️⃣ К вопросу о доказывании встречного исполнения при оспаривании сделок в банкротстве (Постановление АС ВВО)

9️⃣ О тождестве, скрытости и пределе гарантийного срока в строительных спорах (Постановление АС ДВО)

Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Банкротство

Утрата права на принудительное взыскание и банкротство (Постановление АС МО от 26 декабря 2025 года по делу № А40-222910/24).

📝

В делах о банкротстве умершего должника включение требования кредитора в реестр возможно лишь при условии, что не истёк срок предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.

Истечение указанного срока влечёт утрату права на принудительное взыскание, в том числе в порядке банкротства, и не подлежит восстановлению по аналогии с исковой давностью; проверка соблюдения этого срока — обязанность суда, независимо от того, заявлял ли об этом участник процесса.

Если взыскатель не предъявил исполнительный лист в установленный трёхлетний срок, а взыскание пытается осуществляться лишь в рамках дела о банкротстве, требование не может быть включено в реестр требований кредиторов, даже если оно подтверждено вступившим в силу судебным актом на момент его вынесения: отмена такого акта на более позднем этапе или отсутствие доказательств своевременного возбуждения исполнительного производства указывает на отсутствие действительного, исполнимого обязательства на момент рассмотрения дела о банкротстве.

Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Лица

Имеет ли единственный участник право на имущество после добровольного исключения юридического лица в упрощённом порядке? (Постановление АС МО от 25 декабря 2025 года по делу № А40-278154/24).

📝

Исключение юридического лица — субъекта малого или среднего предпринимательства — из ЕГРЮЛ в упрощённом порядке не тождественно ликвидации и не влечёт автоматического применения процедуры распределения обнаруженного имущества.

Упрощённый порядок основан на добровольном заявлении учредителей, завершённости расчетов с кредиторами и отсутствии возражений заинтересованных лиц в установленный срок, что делает применение постликвидационной процедуры избыточным, если факт наличия непогашенных обязательств или споров не доказан.

Следовательно, при наличии остатка денежных средств на банковском счёте такого общества, исключённого из реестра, и отсутствии признаков незавершённой ликвидации (в частности, назначения ликвидатора, составления ликвидационного баланса, непогашенных требований кредиторов), единственному участнику — как правопреемнику имущества, оставшегося после добровольного прекращения деятельности — может быть отказано в получении средств только при наличии доказательств несоблюдения условий упрощённого прекращения или наличия конкурирующих требований третьих лиц.

В противном случае требование о выдаче остатка средств не подлежит отклонению ссылкой на необходимость судебного назначения процедуры распределения.

Судебная практика всех остальных округов

Дорогие подписчики!

Поздравляем вас с наступающим Новым 2026 годом! Пусть он принесет вам не только яркие праздники и теплые встречи с близкими, но и профессиональные высоты в мире права.

Желаем в новом году сложных и интересных дел, которые станут настоящим вызовом для вашего мастерства, а главное — громких и заслуженных побед в суде!

Пусть каждый процесс обогащает ваш опыт, а правовые позиции, которые мы разбираем вместе, помогают добиваться справедливости и успеха.

Здоровья, процветания и новых горизонтов в юридической практике!

С наилучшими пожеланиями,
Команда канала @arbitrationpractice