Прогнозируемая индексация тарифов на ЖКУ в 2026-2028 годах
Первая индексация коммунальных тарифов в 2026 году произойдет в октябре, не летом, как в прошлые годы.
Сроки предусмотрены подготовленным Минэкономразвития макропрогнозом на 2025-2028 годы. Он уже внесен в Правительство РФ.
@developers_policy
Первая индексация коммунальных тарифов в 2026 году произойдет в октябре, не летом, как в прошлые годы.
Сроки предусмотрены подготовленным Минэкономразвития макропрогнозом на 2025-2028 годы. Он уже внесен в Правительство РФ.
@developers_policy
👍87👎12🤔3😡3
Судебная практика
ВС РФ: о продлении срока выполнения работ
Определение ВС РФ от 23.09.2025 года № 305-ЭС25-8377 по делу №А40-91505/2024
Срок выполнения работ по госконтракту на строительно-монтажные работы считается продленным:
🟦 если заказчик и подрядчик подпишут график производства работ;
🟦 если разрешение на строительство передано позднее установленного контрактом срока. Т. к. это исключает односторонний отказ заказчика от исполнения контракта по всем обстоятельствам связанным с несвоевременным исполнением контракта.
@developers_policy
ВС РФ: о продлении срока выполнения работ
Определение ВС РФ от 23.09.2025 года № 305-ЭС25-8377 по делу №А40-91505/2024
Срок выполнения работ по госконтракту на строительно-монтажные работы считается продленным:
@developers_policy
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍104❤2
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко ожидает, что в ближайшее время закон об объектах культурного наследия будет принят
Среди них проект федерального закона о создании единого портала для мониторинга состояния памятников культуры, которые нуждаются в восстановлении. Матвиенко рассчитывает, что в ближайшее время этот закон будет принят с учетом его востребованности.
Напоминаем
Законопроектом предлагается создать единый ресурс для мониторинга ОКН, в который будут включаться сведения о расположенных во всех регионах объектах культурного наследия, нуждающихся в восстановлении, сведения о месте их нахождения и инвестиционном потенциале, охранных обязательствах и ограничениях использования.
Также в нем будут содержаться аналитические и статистические материалы о состоянии ОКН в целом и ходе работ по их сохранению.
@developers_policy
Среди них проект федерального закона о создании единого портала для мониторинга состояния памятников культуры, которые нуждаются в восстановлении. Матвиенко рассчитывает, что в ближайшее время этот закон будет принят с учетом его востребованности.
Напоминаем
Законопроектом предлагается создать единый ресурс для мониторинга ОКН, в который будут включаться сведения о расположенных во всех регионах объектах культурного наследия, нуждающихся в восстановлении, сведения о месте их нахождения и инвестиционном потенциале, охранных обязательствах и ограничениях использования.
Также в нем будут содержаться аналитические и статистические материалы о состоянии ОКН в целом и ходе работ по их сохранению.
@developers_policy
👍76🤔3
На заметку
Росреестр: как перевести садовый дом в жилой для участия в догазификации
1️⃣ Подготовить дом к техобследованию.
Он должен соответствовать всем требованиям к жилым домам.
2️⃣ Проверить особенности земельного участка под домом.
Он не должен входить в зону с особыми условиями использования территории.
Вид разрешенного использования должен разрешать размещение жилого дома.
3️⃣ Получить техническое заключение.
Специалист в области инженерных изысканий, являющийся членом СРО, подготовит заключение по обследованию техсостояния садового дома.
Оно должно подтвердить соответствие требованиям надежности и безопасности.
4️⃣ Подать заявления о переводе дома в жилую категорию.
К заявлению прикладывается положительное техзаключение.
5️⃣ Решение будет готово в течение 3-х дней.
@developers_policy
Росреестр: как перевести садовый дом в жилой для участия в догазификации
Он должен соответствовать всем требованиям к жилым домам.
Он не должен входить в зону с особыми условиями использования территории.
Вид разрешенного использования должен разрешать размещение жилого дома.
Специалист в области инженерных изысканий, являющийся членом СРО, подготовит заключение по обследованию техсостояния садового дома.
Оно должно подтвердить соответствие требованиям надежности и безопасности.
К заявлению прикладывается положительное техзаключение.
@developers_policy
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍143❤9
Forwarded from Всё о стройке
Минфин может снизить уровень возмещения банкам по семейной ипотеке
Замминистра финансов РФ Иван Чебесков рассказал, что ведомство обсуждает сохранение либо снижение уровня возмещения банкам за выдачу семейной ипотеки после 1 ноября.
Ранее Минфин снизил возмещение банкам в рамках семейной, дальневосточной и арктической ипотеки для льготных ипотечных кредитов с 7 августа по 1 ноября текущего года на покупку жилья в многоквартирных домах и на ИЖС.
Замминистра финансов РФ Иван Чебесков рассказал, что ведомство обсуждает сохранение либо снижение уровня возмещения банкам за выдачу семейной ипотеки после 1 ноября.
Ранее Минфин снизил возмещение банкам в рамках семейной, дальневосточной и арктической ипотеки для льготных ипотечных кредитов с 7 августа по 1 ноября текущего года на покупку жилья в многоквартирных домах и на ИЖС.
«Сейчас как раз этот вопрос обсуждаем, знаем, что рынок просит как можно скорее определиться с этим вопросом. Проводим серию встреч, анализируем ситуацию. Надеюсь, что в скором времени определимся. Есть вариант либо оставить как есть, либо снизить. Сейчас это как раз обсуждаем»,— сегодня сказал Чебесков.
👍107❤2👎1
Вводится система государственного жилищного учета
Опубликован Проект Постановления Правительства «О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации».
В чем суть
Минстрой разработал систему сбора данных о состоянии многоквартирных домов (МКД). Она должна заработать с 1 марта 2026 года.
1️⃣ Технические характеристики и состояние домов (в т. ч. состояние отдельных элементов конструкций и систем инженерно-технического обеспечения) будут включаться в электронные паспорта в ГИС ЖКХ.
Также в них будут отражаться даты капремонта, осмотры общего имущества, сведения об аварийности домов.
Данные будут поступать от застройщиков на этапе ввода домов и от управляющих компаний (УК) во время их эксплуатации.
Учет состояния домов будет вестись с момента ввода в эксплуатацию до прекращения их существования (например, сноса).
2️⃣ Информация о жилищном фонде будет проверяться Фондом развития территорий (ФРТ). Он будет направлять в Минстрой аналитические справки о выявленных расхождениях.
3️⃣ Форма техпаспорта жилых и многоквартирных домов, помещений и машино-мест, а также перечень справочников и классификаторов данных разработает Минстрой.
Напоминаем
Сейчас в ГИС ЖКХ содержится много устаревших сведений о МКД. На их основании невозможно прогнозировать потребность в капремонте и предупреждать аварийность.
@developers_policy
Опубликован Проект Постановления Правительства «О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации».
В чем суть
Минстрой разработал систему сбора данных о состоянии многоквартирных домов (МКД). Она должна заработать с 1 марта 2026 года.
Также в них будут отражаться даты капремонта, осмотры общего имущества, сведения об аварийности домов.
Данные будут поступать от застройщиков на этапе ввода домов и от управляющих компаний (УК) во время их эксплуатации.
Учет состояния домов будет вестись с момента ввода в эксплуатацию до прекращения их существования (например, сноса).
Напоминаем
Сейчас в ГИС ЖКХ содержится много устаревших сведений о МКД. На их основании невозможно прогнозировать потребность в капремонте и предупреждать аварийность.
@developers_policy
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍152❤4🤔2😡2
Судебная практика
ВС РФ о сроках выполнения работ Подрядчиком
Определение Верховного суда РФ от 25 марта 2025 года № 308-ЭС25-872 по делу №А53-47919/2023.
Подрядчик не является виновным в нарушении сроков работ, если соблюдены следующие условия:
🟦 условия договора позволяли установить другие сроки выполнения работ в случае возникновения препятствий, мешающих своевременному выполнению работ. И при этом не было достигнуто соглашения о переносе сроков;
🟦 подрядчик сообщил заказчику о недопуске на объект работ и своевременно оформил соответствующие акты.
Также, если в договоре указаны промежуточные сроки выполнения работ, то применение мер ответственности без учета исполнения подрядчиком своих обязательств противоречит ст. 330 ГК РФ.
@developers_policy
ВС РФ о сроках выполнения работ Подрядчиком
Определение Верховного суда РФ от 25 марта 2025 года № 308-ЭС25-872 по делу №А53-47919/2023.
Подрядчик не является виновным в нарушении сроков работ, если соблюдены следующие условия:
Также, если в договоре указаны промежуточные сроки выполнения работ, то применение мер ответственности без учета исполнения подрядчиком своих обязательств противоречит ст. 330 ГК РФ.
@developers_policy
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍89❤5
Разработан новый проект изменений к СП по системам водоотвода в районах вечной мерзлоты
Проект Изменения № 1 к СП 445.1325800.2023 «Водопропускные трубы и системы водоотвода в районах вечной мерзлоты. Правила проектирования».
СП распространяется на проектирование водопропускных труб и
систем водоотвода на новых и реконструируемых железных и автомобильных дорогах в районах распространения ММГ, а также при проектировании работ их усиления и капитального ремонта.
@developers_policy
Проект Изменения № 1 к СП 445.1325800.2023 «Водопропускные трубы и системы водоотвода в районах вечной мерзлоты. Правила проектирования».
СП распространяется на проектирование водопропускных труб и
систем водоотвода на новых и реконструируемых железных и автомобильных дорогах в районах распространения ММГ, а также при проектировании работ их усиления и капитального ремонта.
@developers_policy
👍103❤4🤔2👏1
Минцифры расширило список IT-компаний, сотрудники которых могут претендовать на получение льготной IT-ипотеки
Теперь в перечне порядка 7 тыс. организаций.
Это в 2,5 раза больше по сравнению с 2024 годом и на 1 тыс. — по сравнению с предыдущим обновлением списка.
Следующее обновление списка IT-компаний запланировано ближе к 25 мая 2026 года. Заявку на включение в перечень организации могут подать до 20 мая следующего года.
@developers_policy
Теперь в перечне порядка 7 тыс. организаций.
Это в 2,5 раза больше по сравнению с 2024 годом и на 1 тыс. — по сравнению с предыдущим обновлением списка.
Следующее обновление списка IT-компаний запланировано ближе к 25 мая 2026 года. Заявку на включение в перечень организации могут подать до 20 мая следующего года.
@developers_policy
👍125❤2👎1
Разработан проект новых изменений к своду правил по геодезическим работам в строительстве
Проект Изменение № 3 к СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве».
Основные изменения
1️⃣ Исключены устаревшие формы актов и журналов, дублирующие или не входящие в состав, утвержденный Приказом Минстроя № 344/пр.
2️⃣ Уточнены и дополнены термины и определения в области современных геодезических технологий.
3️⃣ Уточнены разделы, регламентирующие:
🟦 порядок проведения съемки с использованием БАС и лазерного сканирования;
🟦 требования к точности и методам обработки данных дистанционного зондирования;
🟦 порядок формирования электронных исполнительных схем и чертежей на основе данных сканирования.
4️⃣ Внедряемые передовые технологии:
🟦 беспилотные авиационные системы (БАС) — для оперативного мониторинга объемов работ, контроля за ходом строительства на обширных территориях, создания актуальных топографических планов;
🟦 воздушное лазерное сканирование (ВЛС) — для получения высокоточных цифровых моделей рельефа и местности в районах со сложной планировкой и плотной застройкой;
🟦 наземное лазерное сканирование (НЛС) — для создания высокоточных трехмерных моделей сложных инженерных конструкций, фасадов, интерьеров, выполнения обмерных работ;
🟦 подвижное лазерное сканирование — для выполнения съемки линейно-протяженных объектов (автодороги, железные дороги, ЛЭП) с высокой скоростью и точностью.
@developers_policy
Проект Изменение № 3 к СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве».
Основные изменения
@developers_policy
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍140❤3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В Нижнем Новгороде следствие предъявило бывшему первому заммэра Илье Штокману обвинение в получении крупной взятки от застройщика
По версии следствия, он получил более 55 млн рублей. Эти деньги предназначались за содействие и общее покровительство при заключении муниципальных контрактов в рамках программы «Переселение граждан из ветхого аварийного фонда», где застройщик выступал единственным подрядчиком.
Уголовное дело возбуждено СК по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
@developers_policy
По версии следствия, он получил более 55 млн рублей. Эти деньги предназначались за содействие и общее покровительство при заключении муниципальных контрактов в рамках программы «Переселение граждан из ветхого аварийного фонда», где застройщик выступал единственным подрядчиком.
Уголовное дело возбуждено СК по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
@developers_policy
👍109🔥6😡2❤1😢1
Как избежать убытков и штрафов за неисполнение договоров и защитить бизнес от юридических рисков?
Получите практические инструменты для минимизации ответственности — всё, чтобы обезопасить ваши контракты от финансовых потерь!
16 октября пройдет мастер-класс «Ответственность за неисполнение договорных обязательств».
📍 Формат: онлайн + видеозапись в подарок
Программа мастер-класса:
✔️Гражданско-правовая ответственность за нарушение договорных обязательств: понятие и виды;
✔️Основания наступления ответственности по договору. Вина кредитора;
✔️Возмещение убытков как мера ответственности за неисполнение договорных обязательств;
✔️Проценты по денежному обязательству;
✔️Односторонний отказ от договора как мера ответственности за нарушение обязательств, взыскание убытков по ст. 393.1 ГК РФ;
✔️Взыскание неустойки по договору: регламентация и практика применения. Виды неустоек: штраф и пени, законная и договорная. Порядок уплаты и удержания неустойки. Вопросы снижения неустойки судом (ст. 333 ГК РФ): критерии, арбитражная практика;
✔️Астрент в практике применения мер ответственности за неисполнение судебного акта по договорному спору
👩⚖️ Спикер: Карклина Ольга Александровна — практикующий юрист, адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов с опытом судебной и административной практики более 22 лет. Сертифицированный преподаватель ИПБ России.
✨ Участие бесплатное по промокоду ZAKON2025 ✨
Регистрируйтесь по ссылке и получите стратегии, которые защитят ваши договоры от рисков и взысканий в 2025 году!
Получите практические инструменты для минимизации ответственности — всё, чтобы обезопасить ваши контракты от финансовых потерь!
16 октября пройдет мастер-класс «Ответственность за неисполнение договорных обязательств».
📍 Формат: онлайн + видеозапись в подарок
Программа мастер-класса:
✔️Гражданско-правовая ответственность за нарушение договорных обязательств: понятие и виды;
✔️Основания наступления ответственности по договору. Вина кредитора;
✔️Возмещение убытков как мера ответственности за неисполнение договорных обязательств;
✔️Проценты по денежному обязательству;
✔️Односторонний отказ от договора как мера ответственности за нарушение обязательств, взыскание убытков по ст. 393.1 ГК РФ;
✔️Взыскание неустойки по договору: регламентация и практика применения. Виды неустоек: штраф и пени, законная и договорная. Порядок уплаты и удержания неустойки. Вопросы снижения неустойки судом (ст. 333 ГК РФ): критерии, арбитражная практика;
✔️Астрент в практике применения мер ответственности за неисполнение судебного акта по договорному спору
👩⚖️ Спикер: Карклина Ольга Александровна — практикующий юрист, адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов с опытом судебной и административной практики более 22 лет. Сертифицированный преподаватель ИПБ России.
✨ Участие бесплатное по промокоду ZAKON2025 ✨
Регистрируйтесь по ссылке и получите стратегии, которые защитят ваши договоры от рисков и взысканий в 2025 году!
👍120
Определен порядок согласования строительства объектов в границах придорожных полос
Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2025 № 1486 «Об утверждении Положения о придорожных полосах автомобильных дорог».
В чем суть
Среди прочего установлен порядок согласования строительства, реконструкции объектов в границах придорожных полос автомобильных дорог с владельцем автодороги:
🟦 требования к заявлению на согласование;
🟦 необходимые приложения к заявлению;
🟦 основания для отказа в согласовании;
🟦 порядок обжалования отказа;
🟦 сроки рассмотрения заявления на обжалование.
@developers_policy
Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2025 № 1486 «Об утверждении Положения о придорожных полосах автомобильных дорог».
В чем суть
Среди прочего установлен порядок согласования строительства, реконструкции объектов в границах придорожных полос автомобильных дорог с владельцем автодороги:
@developers_policy
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍111❤4
Forwarded from Всё о стройке
«Самолет» ввел в эксплуатацию три корпуса на 1848 квартир в подмосковном ЖК «Новоград Павлино»
Их общая площадь составляет почти 78 тысяч «квадратов». Среди лотов — студии, однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры до 90 кв. м. Так, есть кухни-гостиные, гардеробные, постирочные и гостевые санузлы.
Также предусмотрены специальные помещения для колясок и помещение консьержей, в каждом тамбуре имеется грязезащита.
🔼 На первых этажах откроется 30 объектов коммерческой инфраструктуры.
🔼 На дворовой территории создано множество функциональных зон, которые можно рассмотреть на фото выше.
🔼 Двор закрыт от автомобилей, парковочные места расположены за его пределами.
Справочно:
По данным портала Всeостройке.pф, «Самолет» занимает 1-е место в РФ по объему текущего строительства жилья.
Их общая площадь составляет почти 78 тысяч «квадратов». Среди лотов — студии, однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры до 90 кв. м. Так, есть кухни-гостиные, гардеробные, постирочные и гостевые санузлы.
Также предусмотрены специальные помещения для колясок и помещение консьержей, в каждом тамбуре имеется грязезащита.
Справочно:
По данным портала Всeостройке.pф, «Самолет» занимает 1-е место в РФ по объему текущего строительства жилья.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍124❤4
Смягчен индикатор риска по госстройнадзору
Опубликован Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2025 № 518/пр «О внесении изменения в пункт 5 перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному строительному надзору, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 декабря 2024 г. № 860/пр». (Зарегистрирован 29.09.2025 № 83682).
В чем суть
Увеличен срок, в который застройщик должен получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Теперь он составляет 180 дней. Раньше он был 120 дней, и если застройщик в него не укладывался, то это считалось индикатором риска.
Это позволит застройщикам реже попадать в зону риска.
@developers_policy
Опубликован Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2025 № 518/пр «О внесении изменения в пункт 5 перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному строительному надзору, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 декабря 2024 г. № 860/пр». (Зарегистрирован 29.09.2025 № 83682).
В чем суть
Увеличен срок, в который застройщик должен получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Теперь он составляет 180 дней. Раньше он был 120 дней, и если застройщик в него не укладывался, то это считалось индикатором риска.
Это позволит застройщикам реже попадать в зону риска.
@developers_policy
👍114❤3
Бывший замглавы комитета по строительству Ленобласти Сергей Шалыгин получил 4 года за взятку
Он взят под стражу в зале суда. Ему также запрещено в течение пяти лет заниматься госслужбой.
Суд также признал виновным в даче взятки генерального директора ООО «СК "Юнит» Алексея Боброва так же лишил права заниматься строительной деятельностью для госнужд на три года.
Суд установил, что компания «СК "Юнит"», подписавшая ряд государственных контрактов на возведение объектов в регионе, желала заключить дополнительное соглашение по увеличению цены на 30%. Шалыгин был осведомлен об этом и предложил Боброву покровительство в осуществлении замысла за взятку в размере не менее 1% от итоговой цены.
@developers_policy
Он взят под стражу в зале суда. Ему также запрещено в течение пяти лет заниматься госслужбой.
Суд также признал виновным в даче взятки генерального директора ООО «СК "Юнит» Алексея Боброва так же лишил права заниматься строительной деятельностью для госнужд на три года.
Суд установил, что компания «СК "Юнит"», подписавшая ряд государственных контрактов на возведение объектов в регионе, желала заключить дополнительное соглашение по увеличению цены на 30%. Шалыгин был осведомлен об этом и предложил Боброву покровительство в осуществлении замысла за взятку в размере не менее 1% от итоговой цены.
@developers_policy
👍101😡3🔥1
Вносятся изменения в методику определения стоимости инженерных изысканий
Опубликован Проект Приказа Минстроя России «О внесении изменений в Методику определения стоимости работ по инженерным изысканиям, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 января 2024 г. № 1/пр».
В чем суть
Вносятся изменения в порядок:
🟦 применения нормативных затрат, сведения о которых включены в ФРСН;
🟦 учета затрат, связанных с соблюдением трудового законодательства;
🟦 пересчета затрат, учитываемых при разработке нормативных затрат на инженерные изыскания, в уровень цен по состоянию на 1 января года разработки нормативных затрат на инженерные изыскания;
🟦 формированию показателей затрат на лабораторные работы методом сопоставимых рыночных цен.
@developers_policy
Опубликован Проект Приказа Минстроя России «О внесении изменений в Методику определения стоимости работ по инженерным изысканиям, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 января 2024 г. № 1/пр».
В чем суть
Вносятся изменения в порядок:
@developers_policy
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍124❤4
Минстрой России изучает стандарты жилищного строительства Китая
Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко в рамках Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.
В чем суть
Ведомство рассматривает для применения опыт Китая в строительстве жилья и объектов транспортной инфраструктуры.
По словам Музыченко, идет активная работа с требованиями и стандартами иностранных государств. Среди них есть много интересного для применения в России. В частности, оригинальные технические решения, новые технологии, которые можно адаптировать под российские условия.
«Мы изучили ряд стандартов КНР, тех, в которых они преуспели — строительство жилья, объектов транспортной инфраструктуры: мосты, дороги, развязки. У них достаточно стройная структура нормативно-технических документов. Мы сейчас занимаемся переводом документов, чтобы взять лучшие практики — либо целиком в виде стандарта адаптируем под наши условия, либо какими-то элементами, которые мы подгрузим в наши нормативно-технические документы», — пояснил Сергей Музыченко.
@developers_policy
Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко в рамках Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.
В чем суть
Ведомство рассматривает для применения опыт Китая в строительстве жилья и объектов транспортной инфраструктуры.
По словам Музыченко, идет активная работа с требованиями и стандартами иностранных государств. Среди них есть много интересного для применения в России. В частности, оригинальные технические решения, новые технологии, которые можно адаптировать под российские условия.
«Мы изучили ряд стандартов КНР, тех, в которых они преуспели — строительство жилья, объектов транспортной инфраструктуры: мосты, дороги, развязки. У них достаточно стройная структура нормативно-технических документов. Мы сейчас занимаемся переводом документов, чтобы взять лучшие практики — либо целиком в виде стандарта адаптируем под наши условия, либо какими-то элементами, которые мы подгрузим в наши нормативно-технические документы», — пояснил Сергей Музыченко.
@developers_policy
👍87👎15❤2👏1