Судебная практика
ВС РФ о сроках выполнения работ Подрядчиком
Определение Верховного суда РФ от 25 марта 2025 года № 308-ЭС25-872 по делу №А53-47919/2023.
Подрядчик не является виновным в нарушении сроков работ, если соблюдены следующие условия:
🟦 условия договора позволяли установить другие сроки выполнения работ в случае возникновения препятствий, мешающих своевременному выполнению работ. И при этом не было достигнуто соглашения о переносе сроков;
🟦 подрядчик сообщил заказчику о недопуске на объект работ и своевременно оформил соответствующие акты.
Также, если в договоре указаны промежуточные сроки выполнения работ, то применение мер ответственности без учета исполнения подрядчиком своих обязательств противоречит ст. 330 ГК РФ.
@developers_policy
ВС РФ о сроках выполнения работ Подрядчиком
Определение Верховного суда РФ от 25 марта 2025 года № 308-ЭС25-872 по делу №А53-47919/2023.
Подрядчик не является виновным в нарушении сроков работ, если соблюдены следующие условия:
Также, если в договоре указаны промежуточные сроки выполнения работ, то применение мер ответственности без учета исполнения подрядчиком своих обязательств противоречит ст. 330 ГК РФ.
@developers_policy
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍89❤5
Разработан новый проект изменений к СП по системам водоотвода в районах вечной мерзлоты
Проект Изменения № 1 к СП 445.1325800.2023 «Водопропускные трубы и системы водоотвода в районах вечной мерзлоты. Правила проектирования».
СП распространяется на проектирование водопропускных труб и
систем водоотвода на новых и реконструируемых железных и автомобильных дорогах в районах распространения ММГ, а также при проектировании работ их усиления и капитального ремонта.
@developers_policy
Проект Изменения № 1 к СП 445.1325800.2023 «Водопропускные трубы и системы водоотвода в районах вечной мерзлоты. Правила проектирования».
СП распространяется на проектирование водопропускных труб и
систем водоотвода на новых и реконструируемых железных и автомобильных дорогах в районах распространения ММГ, а также при проектировании работ их усиления и капитального ремонта.
@developers_policy
👍103❤4🤔2👏1
Минцифры расширило список IT-компаний, сотрудники которых могут претендовать на получение льготной IT-ипотеки
Теперь в перечне порядка 7 тыс. организаций.
Это в 2,5 раза больше по сравнению с 2024 годом и на 1 тыс. — по сравнению с предыдущим обновлением списка.
Следующее обновление списка IT-компаний запланировано ближе к 25 мая 2026 года. Заявку на включение в перечень организации могут подать до 20 мая следующего года.
@developers_policy
Теперь в перечне порядка 7 тыс. организаций.
Это в 2,5 раза больше по сравнению с 2024 годом и на 1 тыс. — по сравнению с предыдущим обновлением списка.
Следующее обновление списка IT-компаний запланировано ближе к 25 мая 2026 года. Заявку на включение в перечень организации могут подать до 20 мая следующего года.
@developers_policy
👍125❤2👎1
Разработан проект новых изменений к своду правил по геодезическим работам в строительстве
Проект Изменение № 3 к СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве».
Основные изменения
1️⃣ Исключены устаревшие формы актов и журналов, дублирующие или не входящие в состав, утвержденный Приказом Минстроя № 344/пр.
2️⃣ Уточнены и дополнены термины и определения в области современных геодезических технологий.
3️⃣ Уточнены разделы, регламентирующие:
🟦 порядок проведения съемки с использованием БАС и лазерного сканирования;
🟦 требования к точности и методам обработки данных дистанционного зондирования;
🟦 порядок формирования электронных исполнительных схем и чертежей на основе данных сканирования.
4️⃣ Внедряемые передовые технологии:
🟦 беспилотные авиационные системы (БАС) — для оперативного мониторинга объемов работ, контроля за ходом строительства на обширных территориях, создания актуальных топографических планов;
🟦 воздушное лазерное сканирование (ВЛС) — для получения высокоточных цифровых моделей рельефа и местности в районах со сложной планировкой и плотной застройкой;
🟦 наземное лазерное сканирование (НЛС) — для создания высокоточных трехмерных моделей сложных инженерных конструкций, фасадов, интерьеров, выполнения обмерных работ;
🟦 подвижное лазерное сканирование — для выполнения съемки линейно-протяженных объектов (автодороги, железные дороги, ЛЭП) с высокой скоростью и точностью.
@developers_policy
Проект Изменение № 3 к СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве».
Основные изменения
@developers_policy
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍140❤3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В Нижнем Новгороде следствие предъявило бывшему первому заммэра Илье Штокману обвинение в получении крупной взятки от застройщика
По версии следствия, он получил более 55 млн рублей. Эти деньги предназначались за содействие и общее покровительство при заключении муниципальных контрактов в рамках программы «Переселение граждан из ветхого аварийного фонда», где застройщик выступал единственным подрядчиком.
Уголовное дело возбуждено СК по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
@developers_policy
По версии следствия, он получил более 55 млн рублей. Эти деньги предназначались за содействие и общее покровительство при заключении муниципальных контрактов в рамках программы «Переселение граждан из ветхого аварийного фонда», где застройщик выступал единственным подрядчиком.
Уголовное дело возбуждено СК по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
@developers_policy
👍109🔥6😡2❤1😢1
Как избежать убытков и штрафов за неисполнение договоров и защитить бизнес от юридических рисков?
Получите практические инструменты для минимизации ответственности — всё, чтобы обезопасить ваши контракты от финансовых потерь!
16 октября пройдет мастер-класс «Ответственность за неисполнение договорных обязательств».
📍 Формат: онлайн + видеозапись в подарок
Программа мастер-класса:
✔️Гражданско-правовая ответственность за нарушение договорных обязательств: понятие и виды;
✔️Основания наступления ответственности по договору. Вина кредитора;
✔️Возмещение убытков как мера ответственности за неисполнение договорных обязательств;
✔️Проценты по денежному обязательству;
✔️Односторонний отказ от договора как мера ответственности за нарушение обязательств, взыскание убытков по ст. 393.1 ГК РФ;
✔️Взыскание неустойки по договору: регламентация и практика применения. Виды неустоек: штраф и пени, законная и договорная. Порядок уплаты и удержания неустойки. Вопросы снижения неустойки судом (ст. 333 ГК РФ): критерии, арбитражная практика;
✔️Астрент в практике применения мер ответственности за неисполнение судебного акта по договорному спору
👩⚖️ Спикер: Карклина Ольга Александровна — практикующий юрист, адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов с опытом судебной и административной практики более 22 лет. Сертифицированный преподаватель ИПБ России.
✨ Участие бесплатное по промокоду ZAKON2025 ✨
Регистрируйтесь по ссылке и получите стратегии, которые защитят ваши договоры от рисков и взысканий в 2025 году!
Получите практические инструменты для минимизации ответственности — всё, чтобы обезопасить ваши контракты от финансовых потерь!
16 октября пройдет мастер-класс «Ответственность за неисполнение договорных обязательств».
📍 Формат: онлайн + видеозапись в подарок
Программа мастер-класса:
✔️Гражданско-правовая ответственность за нарушение договорных обязательств: понятие и виды;
✔️Основания наступления ответственности по договору. Вина кредитора;
✔️Возмещение убытков как мера ответственности за неисполнение договорных обязательств;
✔️Проценты по денежному обязательству;
✔️Односторонний отказ от договора как мера ответственности за нарушение обязательств, взыскание убытков по ст. 393.1 ГК РФ;
✔️Взыскание неустойки по договору: регламентация и практика применения. Виды неустоек: штраф и пени, законная и договорная. Порядок уплаты и удержания неустойки. Вопросы снижения неустойки судом (ст. 333 ГК РФ): критерии, арбитражная практика;
✔️Астрент в практике применения мер ответственности за неисполнение судебного акта по договорному спору
👩⚖️ Спикер: Карклина Ольга Александровна — практикующий юрист, адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов с опытом судебной и административной практики более 22 лет. Сертифицированный преподаватель ИПБ России.
✨ Участие бесплатное по промокоду ZAKON2025 ✨
Регистрируйтесь по ссылке и получите стратегии, которые защитят ваши договоры от рисков и взысканий в 2025 году!
👍120
Определен порядок согласования строительства объектов в границах придорожных полос
Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2025 № 1486 «Об утверждении Положения о придорожных полосах автомобильных дорог».
В чем суть
Среди прочего установлен порядок согласования строительства, реконструкции объектов в границах придорожных полос автомобильных дорог с владельцем автодороги:
🟦 требования к заявлению на согласование;
🟦 необходимые приложения к заявлению;
🟦 основания для отказа в согласовании;
🟦 порядок обжалования отказа;
🟦 сроки рассмотрения заявления на обжалование.
@developers_policy
Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2025 № 1486 «Об утверждении Положения о придорожных полосах автомобильных дорог».
В чем суть
Среди прочего установлен порядок согласования строительства, реконструкции объектов в границах придорожных полос автомобильных дорог с владельцем автодороги:
@developers_policy
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍111❤4
Forwarded from Всё о стройке
«Самолет» ввел в эксплуатацию три корпуса на 1848 квартир в подмосковном ЖК «Новоград Павлино»
Их общая площадь составляет почти 78 тысяч «квадратов». Среди лотов — студии, однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры до 90 кв. м. Так, есть кухни-гостиные, гардеробные, постирочные и гостевые санузлы.
Также предусмотрены специальные помещения для колясок и помещение консьержей, в каждом тамбуре имеется грязезащита.
🔼 На первых этажах откроется 30 объектов коммерческой инфраструктуры.
🔼 На дворовой территории создано множество функциональных зон, которые можно рассмотреть на фото выше.
🔼 Двор закрыт от автомобилей, парковочные места расположены за его пределами.
Справочно:
По данным портала Всeостройке.pф, «Самолет» занимает 1-е место в РФ по объему текущего строительства жилья.
Их общая площадь составляет почти 78 тысяч «квадратов». Среди лотов — студии, однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры до 90 кв. м. Так, есть кухни-гостиные, гардеробные, постирочные и гостевые санузлы.
Также предусмотрены специальные помещения для колясок и помещение консьержей, в каждом тамбуре имеется грязезащита.
Справочно:
По данным портала Всeостройке.pф, «Самолет» занимает 1-е место в РФ по объему текущего строительства жилья.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍124❤4
Смягчен индикатор риска по госстройнадзору
Опубликован Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2025 № 518/пр «О внесении изменения в пункт 5 перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному строительному надзору, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 декабря 2024 г. № 860/пр». (Зарегистрирован 29.09.2025 № 83682).
В чем суть
Увеличен срок, в который застройщик должен получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Теперь он составляет 180 дней. Раньше он был 120 дней, и если застройщик в него не укладывался, то это считалось индикатором риска.
Это позволит застройщикам реже попадать в зону риска.
@developers_policy
Опубликован Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2025 № 518/пр «О внесении изменения в пункт 5 перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному строительному надзору, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 декабря 2024 г. № 860/пр». (Зарегистрирован 29.09.2025 № 83682).
В чем суть
Увеличен срок, в который застройщик должен получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Теперь он составляет 180 дней. Раньше он был 120 дней, и если застройщик в него не укладывался, то это считалось индикатором риска.
Это позволит застройщикам реже попадать в зону риска.
@developers_policy
👍114❤3
Бывший замглавы комитета по строительству Ленобласти Сергей Шалыгин получил 4 года за взятку
Он взят под стражу в зале суда. Ему также запрещено в течение пяти лет заниматься госслужбой.
Суд также признал виновным в даче взятки генерального директора ООО «СК "Юнит» Алексея Боброва так же лишил права заниматься строительной деятельностью для госнужд на три года.
Суд установил, что компания «СК "Юнит"», подписавшая ряд государственных контрактов на возведение объектов в регионе, желала заключить дополнительное соглашение по увеличению цены на 30%. Шалыгин был осведомлен об этом и предложил Боброву покровительство в осуществлении замысла за взятку в размере не менее 1% от итоговой цены.
@developers_policy
Он взят под стражу в зале суда. Ему также запрещено в течение пяти лет заниматься госслужбой.
Суд также признал виновным в даче взятки генерального директора ООО «СК "Юнит» Алексея Боброва так же лишил права заниматься строительной деятельностью для госнужд на три года.
Суд установил, что компания «СК "Юнит"», подписавшая ряд государственных контрактов на возведение объектов в регионе, желала заключить дополнительное соглашение по увеличению цены на 30%. Шалыгин был осведомлен об этом и предложил Боброву покровительство в осуществлении замысла за взятку в размере не менее 1% от итоговой цены.
@developers_policy
👍101😡3🔥1
Вносятся изменения в методику определения стоимости инженерных изысканий
Опубликован Проект Приказа Минстроя России «О внесении изменений в Методику определения стоимости работ по инженерным изысканиям, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 января 2024 г. № 1/пр».
В чем суть
Вносятся изменения в порядок:
🟦 применения нормативных затрат, сведения о которых включены в ФРСН;
🟦 учета затрат, связанных с соблюдением трудового законодательства;
🟦 пересчета затрат, учитываемых при разработке нормативных затрат на инженерные изыскания, в уровень цен по состоянию на 1 января года разработки нормативных затрат на инженерные изыскания;
🟦 формированию показателей затрат на лабораторные работы методом сопоставимых рыночных цен.
@developers_policy
Опубликован Проект Приказа Минстроя России «О внесении изменений в Методику определения стоимости работ по инженерным изысканиям, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 января 2024 г. № 1/пр».
В чем суть
Вносятся изменения в порядок:
@developers_policy
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍124❤4
Минстрой России изучает стандарты жилищного строительства Китая
Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко в рамках Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.
В чем суть
Ведомство рассматривает для применения опыт Китая в строительстве жилья и объектов транспортной инфраструктуры.
По словам Музыченко, идет активная работа с требованиями и стандартами иностранных государств. Среди них есть много интересного для применения в России. В частности, оригинальные технические решения, новые технологии, которые можно адаптировать под российские условия.
«Мы изучили ряд стандартов КНР, тех, в которых они преуспели — строительство жилья, объектов транспортной инфраструктуры: мосты, дороги, развязки. У них достаточно стройная структура нормативно-технических документов. Мы сейчас занимаемся переводом документов, чтобы взять лучшие практики — либо целиком в виде стандарта адаптируем под наши условия, либо какими-то элементами, которые мы подгрузим в наши нормативно-технические документы», — пояснил Сергей Музыченко.
@developers_policy
Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко в рамках Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.
В чем суть
Ведомство рассматривает для применения опыт Китая в строительстве жилья и объектов транспортной инфраструктуры.
По словам Музыченко, идет активная работа с требованиями и стандартами иностранных государств. Среди них есть много интересного для применения в России. В частности, оригинальные технические решения, новые технологии, которые можно адаптировать под российские условия.
«Мы изучили ряд стандартов КНР, тех, в которых они преуспели — строительство жилья, объектов транспортной инфраструктуры: мосты, дороги, развязки. У них достаточно стройная структура нормативно-технических документов. Мы сейчас занимаемся переводом документов, чтобы взять лучшие практики — либо целиком в виде стандарта адаптируем под наши условия, либо какими-то элементами, которые мы подгрузим в наши нормативно-технические документы», — пояснил Сергей Музыченко.
@developers_policy
👍87👎15❤2👏1
Расширяется сфера жилищного надзора
Опубликован Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1670».
В чем суть
Расширяется сфера государственного жилищного надзора за тем, как размещаются сведения в ГИС ЖКХ и насколько полна и актуальна информация.
Контролировать будут застройщиков, ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, регоператоров по и т. д. .
Постановление должно вступить в силу с 1 марта 2026 года.
Напоминаем
Сейчас по проверки попадают только управляющие и ресурсоснабжающие организации.
@developers_policy
Опубликован Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1670».
В чем суть
Расширяется сфера государственного жилищного надзора за тем, как размещаются сведения в ГИС ЖКХ и насколько полна и актуальна информация.
Контролировать будут застройщиков, ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, регоператоров по и т. д. .
Постановление должно вступить в силу с 1 марта 2026 года.
Напоминаем
Сейчас по проверки попадают только управляющие и ресурсоснабжающие организации.
@developers_policy
👍125❤4
Forwarded from Всё о стройке
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Основное из выступления министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина на пленарном заседании форума 100+ TechnoBuild
🟠 Одним из важных вопросов на пути технологического суверенитета отрасли является вопрос кадров.
🟠 Нужно ввести обязательную отработку для студентов строительных вузов, учащихся на бюджете. По его словам, частный бизнес тоже заинтересован в такой инициативе.
🟠 Министр объяснил провал программы по строительству очистных сооружений санкциями. По его словам, для перезапуска программы придется переписывать нормативные документы. Но выяснилось это спустя три года санкций.
🟠 «В процессе санкционных действий мы потеряли год-два, чтобы заменить эти технологии в проектах. Поэтому сегодня мы должны обеспечить, чтобы покупали наши технологии»,— заявил Файзуллин.
🟠 Значительная часть работ на строительных площадках в России выполняется с отставанием по срокам из-за низкой производительности труда.
🟠 «В строительной отрасли сегодня практически не осталось государственных структур. В ЖКХ, конечно, доля государственной, муниципальной собственности гораздо выше, но все равно это не полностью. Поэтому вот эту форму, я считаю, мы должны отработать. Бизнес должен стать какой-то частью заказчиков в этой области».
🟠 «В советское время была выполнена задача, чтобы люди вышли из землянок. Сейчас у нас схожая задача с расселением аварийного жилья». По словам министра, в стране порядка 22 млн уже признанного аварийного жилья.
«Ряд изменений вносят и в стандарты, и в своды правил, мы это уже сделали, но самое главное – выбор технологий. Это бюджетная стройка в основном. То есть либо в концессии вложиться и перевести в тарифы, либо государство прямо участвует на федеральном, региональном и муниципальном уровнях».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍106🤔6❤2👎2
Forwarded from Всё о стройке
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Яркое завершение пленарного заседания в рамках 100+ TechnoBuild от министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина👏🏻
👍92
Росреестр: недвижимость в новых регионах можно удаленно зарегистрировать еще в 35 субъектах РФ
Так, заявитель может подать документы в ближайшем отделении МФЦ, далее они автоматически переводятся в электронный вид и направляются в тот субъект, где находится регистрируемый объект.
Ранее данная возможность была предоставлена в МФЦ Москвы, Московской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга, а также в МФЦ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
@developers_policy
Так, заявитель может подать документы в ближайшем отделении МФЦ, далее они автоматически переводятся в электронный вид и направляются в тот субъект, где находится регистрируемый объект.
Ранее данная возможность была предоставлена в МФЦ Москвы, Московской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга, а также в МФЦ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
@developers_policy
👍156❤4
Вступил в силу новый стандарт по монтажу электрических систем отопления жилых зданий
ГОСТ Р 72023-2025 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Стационарные системы электрического отопления в жилых зданиях. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила и контроль выполнения работ».
Распространяется на стационарные системы электрического отопления в жилых зданиях.
Устанавливает правила выполнения монтажных работ, приемо-сдаточных испытаний стационарных систем электрического отопления, в состав которых входят бытовые стационарные электрические отопительные приборы, работающие в однофазных сетях с номинальным напряжением не более 250 В переменного тока следующих типов:
🟦 конвекторы;
🟦 тепловентиляторы;
🟦 греющие панели (радиаторы);
🟦 радиаторы с жидким теплоносителем;
🟦 аккумуляционные комнатные обогреватели;
🟦 полотенцесушители.
Полный перечень видов бытовых стационарных электрических отопительных приборов приведен в приложении «А» стандарта.
Не распространяется на монтажные работы и приемо-сдаточные испытания стационарных систем электрического отопления, в состав которых входят электрические отопительные приборы следующих типов:
🟦 приборы, предназначенные исключительно для промышленного применения;
🟦 приборы, предназначенные для применения во взрывоопасной среде;
🟦 обогреватели, встроенные в кондиционеры;
🟦 обогреватели для саун;
нагревательные приборы для выращивания и разведения животных;
🟦 нагревательные кабели и гибкие листовые нагревательные элементы для обогрева помещений;
🟦 ковровые покрытия с подогревом и аналогичные гибкие нагревательные элементы.
Вступил в силу с 1 октября 2025 года.
@developers_policy
ГОСТ Р 72023-2025 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Стационарные системы электрического отопления в жилых зданиях. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила и контроль выполнения работ».
Распространяется на стационарные системы электрического отопления в жилых зданиях.
Устанавливает правила выполнения монтажных работ, приемо-сдаточных испытаний стационарных систем электрического отопления, в состав которых входят бытовые стационарные электрические отопительные приборы, работающие в однофазных сетях с номинальным напряжением не более 250 В переменного тока следующих типов:
Полный перечень видов бытовых стационарных электрических отопительных приборов приведен в приложении «А» стандарта.
Не распространяется на монтажные работы и приемо-сдаточные испытания стационарных систем электрического отопления, в состав которых входят электрические отопительные приборы следующих типов:
нагревательные приборы для выращивания и разведения животных;
Вступил в силу с 1 октября 2025 года.
@developers_policy
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍106❤3
Письмо_Минстроя_России_от_30_09_25_N_27210_ОГ_08.pdf
466.9 KB
Минстрой России дал пояснения по авторскому надзору
Письмо ведомства от 30.09.25 № 27210-ОГ/08
Авторский надзор не отнесён к должностным обязанностям специалистов, включённых в НРС, и, соответственно, для его проведения наличие сведений о физлице, осуществляющем авторский надзор, в НРС не требуется.
@developers_policy
Письмо ведомства от 30.09.25 № 27210-ОГ/08
Авторский надзор не отнесён к должностным обязанностям специалистов, включённых в НРС, и, соответственно, для его проведения наличие сведений о физлице, осуществляющем авторский надзор, в НРС не требуется.
@developers_policy
👍115❤2